...davacı yüklenicinin 1.185.00,00 TL hakediş alacağından 642.987,65 TL... ...olarak tespitine, ödenmeyen 14 nolu kesin hakediş alacağından şimdilik... ...72 TL’nin de tahsilini talep etmiş olmasına rağmen hükme esas alınan...

...yapmadığı gerekçesiyle hakedişten kesinti yapmış ise de; hükme esas alınan... ...tarihinin ek süreler dahil 28.02.2016 olmasına rağmen işteki eksik ve kusurların... ...imzalamış, davacının alacağından bu hakedişte 28.02.2016 ile 10.06.2016...

Bu kapsamda hakediş raporunda imzası bulunan; .. ...yapılan tüm ödemelerin iptal edildiği, kesin hakediş raporunun ... ...rağmen yeni birim fiyat yapılmış olmasından kaynaklanmaktadır.

...kullanılmaması ve her an hizmete hazır olmasından sorumludurlar. nolu kesin hakediş ekinde yer alan ve yine... nolu hakediş ile 40 adet ve ...

...güçlendirme yapılmasının çok pahalı olması nedeni ile binanın yıkılması... ...raporuyla çıkarıldığı ve aynı tarihli kesin hesap fişi düzenlenerek 21.12... Somut olayda, kesin hesap hakedişi ve kesin hesap fişi kesin kabul...

...kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve... ...verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir kişi... ...aşamada sözleşme bedelinden %1 ücret hakediş kesintisi, dördüncü aşamada...

...tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.” Hükmüne... ...nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş... ...veya yapılmışsa bu kısmın kesin hakediş raporundaki tutarına göre hesaplanacak...

...tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.” hükmüne... ...nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş... ...veya yapılmışsa bu kısmın kesin hakediş raporundaki tutarına göre hesaplanacak...

...için gecikme cezası kesilmemesi ve Kesin teminatın gelir kaydedilmemesi... ...-TL (KDV Dahil) tutarındaki 5 nolu hakediş 31.01.2007 tarihinde yapılmıştı... ...bulundurulmaması ve inşaatın durmuş olması nedeniyle yükleniciye Sinop...