...Üniversitesi (Aktaş Köyü)” gerekçesiyle hakedişlerle Aralık 2021 öncesi ödemesi yapılan... Fiyat farkı hesaplanacaktır. ...düzenlendiği, düzenlenen iş programına göre fiyat farkı ödemeleri yapılırken, çeşitli nedenlerle... Fiyat farkı hesaplanacaktır. ...Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş...

... olmaması nedeniyle davalı idarenin 14 nolu kesin hakedişten gecikme cezası kesmesinde haklı olmadığını ... hesaplandığını, davacı yüklenicinin 1.185.00,00 TL hakediş alacağından 642.987,65 TL nama yapılan işler ... ıslahla artırılan bu alacağa hükmetmiş, fiyat farkı talebinin reddine, işin bitim tarihinin de ...

...cihazını yapmadığı gerekçesiyle hakedişten kesinti yapmış ise de; hükme esas alınan bilirkişi... ...dilekçesinde özetle; sözleşme ve şartname uyarınca fiyat farkı verilmesinin mümkün olmadığı... ...koyarak imzalamış, davacının alacağından bu hakedişte 28.02.2016 ile 10.06.2016 tarihleri... ...sözleşmesi uyarınca ödenmesi gereken fiyat farkı alacağı, haksız kesilen gecikme cezası...

... verilebilecekken bu sürenin verilmediği, tabloda belirtilen hakediş ödemelerinde oluşan gecikmeler ve iş artışı ... dolayısıyla verilebilecek süre uzatımları nedeniyle de fiyat farkı ödemesi öngörülmediği, işin 06.11.2017 tarihinde ... geçici kabulünün ve 27.03.2019 tarihinde ise kesin kabulünün yapıldığı, ..

...29/04/2021 tarihi esas alınarak 15 nolu son hakedişten kesilen 17.360 TL’nin taraflarına... ...yüklenicinin iş artışı, süre uzatımı ve fiyat farkı taleplerinin olumsuz değerlendirildiği... ...belirtilerek, işin geçici kabulünün yapılması ve kesin hakedişlerinin ödenmesi talebini yinelediği... ...idareye verilmeli, ilk proje ile aradaki mesafe farkı bulunarak kablo, kazı, kum, tuğla imalatlarının...

...ortaklığına ihale edilen … işine ilişkin 2014 yılı hakediş ödemeleri ile, uygulama yılı ihtiyacından... 88/13181 sayılı Fiyat Farkı Kararnamesinin 6’ncı maddesinde... ...Söz konusu Kararnamenin “İhzarat Tespiti ve Kesinti İşlemleri” başlıklı 7’nci maddesind...

...fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i geçici kabul tarihindeki... ...göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.” Hükmüne yer... ...işlerinde sözleşme bedelinin % 10'una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve... ...hakkedişindeki veya yapılmışsa bu kısmın kesin hakediş raporundaki tutarına göre hesaplanacak...

...fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i geçici kabul tarihindeki... ...göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.” hükmüne yer... ...işlerinde sözleşme bedelinin % 10'una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve... ...hakedişindeki veya yapılmışsa bu kısmın kesin hakediş raporundaki tutarına göre hesaplanacak...

...ve 8’inci maddeleri hükümlerine göre fiyat farkı verilmesinin öngörüldüğü durumlarda... ...göre Esaslar’ın 7’nci maddesi çerçevesinde fiyat farkının ödenmesinin öngörüldüğü...