I - KONU İzmir Jeotermal Enerji San. İdare Yüklenici den aynı zaman dilimi içerisinde en az 3 en... ...7- Genel Teknik Şartname, 8- Ön / Kesin Projeler, 9- Açıklamalar (varsa... ...alın kaynağı bedelinin yüklenicinin hakedişinden kesilip kesilemeyeceği...

BİGŞ.nin “Geçici Hakediş Raporları” başlıklı 39. Yapılan bu uygulama sözleşme ve eklerine aykırıdır. ...ve betonarme betonu bedellerinden ve kesin hak edişten kaynaklanan 10.000... ...eşme ve eklerinde hüküm yoksa o zaman yasalardaki genel düzenlemelere...

...7- İhale Dokümanı eki Asansör Yönetmeliği gereğince asansör yeşil... Buna rağmen hakedişin yapılmayan iş kalemleri...

...00 TL, fiyat farklarındaki teminat kesintilerinden kaynaklı alacağı 42... ...uyarınca yapılacak bütün ilanlar, aynı zamanda Elektronik Kamu Alımları Platformunda... ...olduğu yönündeki talebin kabulü ile hakedişlerdeki fiyat farkı alacağından... İlave sürelerle birlikte toplam iş süresi 1043 güne uzamıştır.

...öngörüldüğü, söz konusu personellerin tam zamanlı olarak çalışacağına dair... 5.Yol Ücreti: 26 gün üzerinden ücret ödenecektir. ...2023-2024-2025 yıllarında hizmetin kesintisiz sürdürülebilmesi için... ...hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, fiyat farkı hesabında kullanılan...

...sözleşmenin 17.1 maddesinde işin zamanında bitirilmemesi halinde sözleşme... ile davalı … Genel Müdürlüğü arasındaki davadan dolayı Beyoğlu 1. ...gerek kalmaksızın gecikme cezasının hakedişlerden kesileceğine dair hükmü... ...ödenmeyen iş bedeli alacağının kesintinin haksız olması sebebiyle...

...davacı yüklenicinin 1.185.00,00 TL hakediş alacağından 642.987,65 TL... ...olarak tespitine, ödenmeyen 14 nolu kesin hakediş alacağından şimdilik... ...kısmen kabulüne, birleşen davanın reddine dair verilen karar, asıl dava davalı...

...zararının işin 14/03/2019 tarihli son hakedişinde dikkate alınarak Kesin... Kesin hesap işlemleri sırasında hesap cetvelinin 244. Dr.-Sinema TV Mrk. Dr.-Aynı zamanda Kontrol Teşkilatı üyesi), … Yerinde yapılan denetimlerde; -

...da nazara alınarak davanın kabulüne dair verilen karar, davalı vekili... ...davaya ve ıslaha karşı süresi içinde zamanaşımı definde bulunmuş, esas... ...raporuyla çıkarıldığı ve aynı tarihli kesin hesap fişi düzenlenerek 21.12... Somut olayda, kesin hesap hakedişi ve kesin hesap fişi kesin kabul...