BİGŞ.nin “Geçici Hakediş Raporları” başlıklı 39. ...dayandığı gerekçeleri idareye vereceği ve bir örneğini de hak ediş raporuna ekleyeceği dilekçesinde... Yanlar arasındaki bir diğer uyuşmazlık da kesin metrajlara ilişkindir. ...kalemleri ise yeniden alınacak bilirkişi kurulu raporunda değerlendirilmelidir.

TL olmasına karşın, kamu zararı tutarı kesin teminat tutarı kadar olan ... ...Kurulunun söz konusu kararı üzerine yazılan ek raporun Dairemizde görüşülmesi ve konunun... tarihli son hakediş ve eklerinin incelenmesinde, toplam hakediş bedelinin ...

KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. ...alındığında, sözleşmeye konu iş devam ederken hakedişlerden, işin tamamlandıktan sonra bu... ihale dokümanı , kesin teminat , teknik şartname

Bu ceza hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de... ...olmadığının belirlenmesi nedeniyle soruşturma raporu düzenlendiği; yapılan suç duyurusu sonucunda... ...İnşaatı işinden dolayı belirlenen 403.206,92 TL kesin teminat tutarının 4735 sayılı Kamu İhale...

...rağmen yükleniciye hakedişlerin buna ilişkin bir kesinti olmadan ödenmesi sonucunda … TL tutarında... ...tarafından yapılmamasına rağmen yükleniciye hakedişlerin buna ilişkin bir kesinti olmadan...

...Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş... Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalanıp... geç ödeme , hakediş , iş programı , ödenek aktarımı , süre uzatımı

hakedişin geç ödenmesi , revize iş programı , süre uzatımı ...Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş... Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalanıp...

KARAR : Asıl dava, ödenmeyen hakediş bedelinin tahsili istemiyle başlatılan... ...sayılı dosyası hakedişlerden kesilen %5 teminat kesintisinin iadesi istemiyle başlatılan icra... ...tahsili talep edilmiş olup, mahkemece bilirkişi raporu doğrultusunda 120.597,00 TL eksik-ayıplı...

fiyat farkı , güncel endeks , kesin hesap , tasfiye onay tarihi ...sundukları ve Mahkeme tarafından idareye bildirilen raporun sonuç kısmında; Yukarıdaki tespitler... Ancak işin yapılmış kısmının son hakedişindeki miktarına göre hesaplanacak kesin...

hakedişlerden gecikme cezaları kesilmiştir.) - ...gerekçe yapılan kısımları incelendiğinde; kesin bir yangın çıkış sebebi ve yangına... İlgili itfaiye raporunda yangın sebebi olarak; “4. Örneğin süre uzatımına ilişkin başvurularda...