...Yönetmeliği’nin “Geçici Kabul İtibar Tarihi” başlıklı... ...İşleri Genel Şartnamesinin “Geçici Kabul” başlıklı... Yapım İşi”ne ait 4 ve 5 nolu hakedişlerin... ...tarihinden başlayarak kesin kabule kadar geçmesi...
kesin hakedişte geçici kabul tarihine ait endeks kullanılır - Arama Sonuçları
...konumundadır ve geçici kabule ilişkin düzenlemeler... ...bitirilmediği yönünde kesin bir kanıt değildir... YİGŞ’nin geçici kabulü düzenleyen 41. ...geçici kabul komisyonuna aittir. ...tespit edilen iş bitirme tarihine itibar etmesi gerektiği...
...gerekçesiyle hakedişten kesinti yapmış ise de... ...için, 14.04.2016 tarihinde geçici kabul tutanağı... ...davacının alacağından bu hakedişte 28.02.2016 ile... ...teslimi, geçici ve kesin kabul işlemlerinin nasıl...
Aynı maddede, “Kabul komisyonunun oluşturulması... ...işin teslimi, geçici ve kesin kabul işlemlerinin... ...kararlaştırılan oran üzerinden kesin hakedişte gecikme cezası... ...tamamlandığında yüklenicinin idareye geçici kabulün yapılması... ...eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelenir.” hükmü...
...istemi üzerine, bu istem kabul edilerek 09.07.2013... ...göre değil, kısmi yada kesin kabulüne bağlı... ...zeyilnameler ile 14.12.2006 tarihine kadar uzatıldığı... ...başladığı tarihten geçici kabulün onaylanmasına... ...sorumluluğu da müteahhide ait olmakla beraber, bu...
...göre 23.105,55TL’nin geçici kabul eksiklikleri... ...tespitine, ödenmeyen 14 nolu kesin hakediş alacağından... ...bedeli 642.987,65TL’nin hakedişten kesilmesi gerektiğini... ...eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelenir. ...asıl davanın kısmen kabulüne, birleşen davanın...
...sözleşme konusu işin geçici kabulünün 30/05... İşe ait sözleşmenin “Sözleşmenin... ...olup, bu süre geçici kabul itibar tarihi ile... Kesin Kabul” başlıklı 6.2.
...bedelleri ile 13 numaralı hakedişten sonra yapılıp... ...yapılmış olup, iş sahibinin geçici kabul tutanağında... ...kabulüne, birleşen davanın kabulüne, davacının... ...davacı, davalı vakfa ait ilköğretim okulu ve...
...ödenir…” hükmü, “Kesin hakediş raporu ve... İşin geçici kabulü yapıldıktan sonra... ...başvurunun yapıldığı 2022 tarihine kadar geçen süreçte... ...ilgili olarak ise bahse konu hakedişte yer alan imalatların... ...içinde bulunduğu aya ait endeksi,” tanımları... … ç) Pn: İlk geçici hakedişte (n=1... ...olduğu Genel Müdürlüğe ait 2019/1 sayılı genelge...
quot;Geçici teminat başlıklı 33. quot;Kesin teminat başlıklı 43. İhaleye ait İdari Şartname'... ...gerçekleştiğinin idarece de kabul edildiği görüldüğünden... ...süresi ise 14/08/2020 tarihine kadar uzatılmıştır...