...kabulünün 30/05/2019 itibarıyla yapıldığı, kesin kabulün ise yapılmadığı görülmektedir. ... 1) Geçici kabul ile kesin kabul tarihi arasında geçecek süre teminat süresidir. Kesin Kabul” başlıklı 6.2. ...giderildiği, bu süre için 710.115,12 TL gecikme cezası hesaplandığı, gerek duyulan bakım ve onarım...

adli yargı mercii , idari yargı mercii , kesin teminat , uyuşmazlık 039;İN DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir. ...kaydedilmesine dair işlemin iptali ve …-TL kesin teminatın gelir kaydedildiği tarihten... ...yılı bütçe işlemleri çerçevesinde yapılan hesaplamalarda, anılan ihale sözleşmesine ait...

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Geçici Kabul” başlıklı 41. ...konusu işin zamanında bitirilemediği yönünde kesin bir kanıt değildir. ...eksikliklerin giderilmesi tarihinden başlayarak kesin kabule kadar geçmesi gereken süreyi de...

...Uygulama projesi: belli bir yapının onaylanmış kesin projesine göre yapının her türlü ayrıntısının... (Asansörlerdeki yeşil etiket işlemleri geçici kabule kadar tamamlanacaktır.)” ...asansörlerin imalatlarının yapımı için gerekli hesaplamaların yapılabileceği bilgi ve detayların... ...yapılabileceği bilgi ve detayların bulunduğu ön/kesin projeler olmadığından dolayı uygulama...

...gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme... ...kararıyla karar düzeltme aşamasından geçerek kesinleştiği anlaşılmaktadır. maddesinde garanti süresinin malların kabulünden sonra 12 ay olduğu, garanti süresi...

...vazgeçilen imalatlar olduğu, bu imalat bedellerine ait kesintinin, yaklaşık maliyet baz alınarak düzenlenmiş... ...ait sözleşmenin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı 14 üncü... ...listesi ve ataşmanlar üzerinden tespit edilecek kesin miktarların, yukarıda belirtilen usul...

... olmaması nedeniyle davalı idarenin 14 nolu kesin hakedişten gecikme cezası kesmesinde haklı olmadığını ... gerektiğini, buna göre 23.105,55TL’nin geçici kabul eksiklikleri için kesilmesi gereken ceza olarak hesaplandığını, davacı yüklenicinin 1.185.00 ...

Mahkemece davanın kısmen kabulü ile davalı tarafından yapılan feshin... ...yüklenicinin ortak kusurlu olmaları halinde kesin teminatın gelir kaydedilmesi mümkün değildir... kesin teminatın gelir kaydedilmesi , ortak kusur , sözleşmenin feshi

...yapılması gerekirken idarenin bu süre zarfında kesin kabulü yapmadığını, davacının bildirdiği... ...gerekçesiyle davanın 276.717,00 TL üzerinden kabulüne karar verilmiştir. ...kabulün yapıldığını ve 19.11.2012 tarihinde de kesin hesaba bağlandığını belirterek 20.657... ...belirlenen miktarın tüm sözleşme bedeli üzerinden hesaplandığı anlaşılmaktadır.

...Güvenlik Kurumuna olan prim borçlarının, kesin teminat mektubunun süresinin uzatılmayarak... ... TL'lik kamu zararına sebep olduğu; Kabul tarihine veya varsa garanti süresinin... TL olmasına karşın, kamu zararı tutarı kesin teminat tutarı kadar olan ...