...geçici kabul eksiklikleri için kesilmesi gereken ceza olarak hesaplandığını, davacı yüklenicinin 1.185.00,00 TL hakediş... ...teslim tarihinin 13.06.2011 olarak tespitine, ödenmeyen 14 nolu kesin hakediş alacağından şimdilik 20.000,00 TL artı KDV...

...imalatının yapımından vazgeçilmesi halinde hakedişten kesinti yapılamayacağı, pursantaj oranının ödenmesi gerektiğine... ...sıkıştırma yapılması” dolgu imalatının yaklaşık maliyet hesap cetvelinde, pursantajda ve mahal listesinde bahçe dolgusu...

...akaryakıt, oto gaz ve yağ alımları ödemelerinden damga vergisi kesintisi yapılmadığı gerekçesiyle … TL’nin tazminine hükmedildiği... ...nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini...

...gecikmenin işe etkisi göz önünde bulundurularak yapılan hesap sonucu 41 takvim günü süre uzatımı verilebileceği... ...Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş günü içinde...

...ait endekseler belli olmadan önceki ayın endekslerine göre hesaplanan fiyat farkı hesabının düzetilip düzetilmeyeceği... ...Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş günü içinde...

...uzatımının iş bitim tarihi olan 11/03/2019 tarihi dikkate alınarak hesaplandığı, bu doğrultuda yeni iş bitim tarihinin 09/07... ...protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların gelir kaydedileceği ve sözleşmenin feshedilerek...

...genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş günü içinde düzenlenir... ...suretiyle, gün bazında yapılması gereken iş tutarlarını hesaplayarak, ödeneklerin yıllara göre dağılım esasları...

...bulunmadığı, bu nedenle bu hakedişin iş yönetme belgesi tutarı hesaplanırken dikkate alınmadığı, sözleşme bedeli ile yönetilen... ...kabulü yapılmış işlerde ise hakediş raporları ve varsa kesin hakediş raporundaki iş veya görevle ilgili tutarlar herhangi...

İtibari Değerlendirme Oranı= Sözleşme Bedeli / Yaklaşık Maliyet olarak hesaplanacaktır. no.lu hakedişten kesinti yoluyla tahsil edildiğinden konu ile ilgili ilişilecek...

...hükmedildiği ve tazmin hükmünden ilk hakediş ödemesinde kesinti yapmayan harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisinin... ...belirlenen KDV hariç …-TL’nin sözleşme süresine göre hesaplanacak bedeli (…