...özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, 4734 sayılı Kanun'un 2. Danıştay Tetkik Hâkimi K1'in Düşüncesi :Temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir. ...mücbir sebebin varlığının davacı şirketçe açık ve kesin olarak ortaya konması gerektiği değerlendirilmektedir...

...sayılı yazısı ve eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 14/01/2020 tarihinde... ...Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş günü içinde... ...yapılamadığı, eksik çalışıldığı gerekçesi ile verildiğinin kabulünü gerektirdiği, bu sebeple idaresince verilen süre...

...edilen malların idareye teslim tarihinden itibaren muayene ve kabulünde geçen süreler işin süresinden sayılmaz. ...etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı... Konu ile ilgili mevzuatın incelenmesinde; 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun Tanımlar başlıklı 4.

...2021 tarih ve E.13220 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 05/10/2017 tarihinde... ...fiyat sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan ön ve kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim... ...gerekli işlemler, imalat ve inşaat işlerinin dâhil olduğu kabul edilecektir.” ile “EDR-AAT8: T109 Çökeltme Havuzları...

...başlıklı 4 üncü maddesinde: “b) Birim fiyat: Ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim... ...edilen malzeme için ihzaratın yapıldığı ay, uygulama ayı kabul edilerek fiyat farkı hesaplanır.” Hükümleri yer almakta...

...idarenin kontrol mühendislerinin nezaretinde yapılmış, idarece kabul edilerek teslim alınmış ve hizmete sunulmuş olduğu... 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhaleye katılımda yeterlik... ...olmayan inşaat ve tesisat (veya elektrik) işleri için de kesinti yapılması gerektiği sonucu ortaya çıkacaktır....

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde; “… Uygulama projesi: Belli bir yapının onaylanmış kesin projesine göre yapının her türlü ayrıntısının belirtildiği... ...görmüş ve özelliklerini öğrenmiş olarak işe istekli olduğu kabul edildiğinden, sözleşme ve eklerinde tespit olunmamış...

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde; “… Uygulama projesi: Belli bir yapının onaylanmış kesin projesine göre yapının her türlü ayrıntısının belirtildiği... ...görmüş ve özelliklerini öğrenmiş olarak işe istekli olduğu kabul edildiğinden, sözleşme ve eklerinde tespit olunmamış...

...Sözleşme, birim fiyat sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan kesin projeye/projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri... ...dokümanında yer alan teknik şartnameye ve projelere uygun olduğunu kabul ediyoruz.”, ...yazısı ve eklerinden özetle;  adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 21/10/2020 tarihinde...

...İdarenin görüşü ve değerlendirmesi; Söz konusu işin kesinleşen ihale kararının 26/11/2021 tarihinde isteklilere... ...yazısı ve eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 18/11/2021 tarihinde... ...itibaren 550 (BeşYüzElli) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.