...mühendislerinin nezaretinde yapılmış, idarece kabul edilerek teslim alınmış ve hizmete sunulmuş... ...iş programına göre şantiyede bulundukları dilekçe ekinde sunulan şantiye defterlerinden... ...inşaat ve tesisat (veya elektrik) işleri için de kesinti yapılması gerektiği sonucu ortaya çıkacaktır...

Nitekim sorumluların temyiz dilekçelerindeki iddialarından görüleceği... ...üncü maddesinde: “b) Birim fiyat: Ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri... ...için ihzaratın yapıldığı ay, uygulama ayı kabul edilerek fiyat farkı hesaplanır.” Hükümleri...

Kesin hesap işlemleri sırasında hesap cetvelinin 244. Bu anlamda, temyiz dilekçelerinde geçici hakediş raporlarının... Dr.-Genel Sekreter), Geçici Kabul Teklif belgesinde imzası bulunanlar … (

...Mahkemesinin kararı, esas hakkındaki karar kesinleşinceye kadar gelirse, mahkeme buna... Sorumlular temyiz dilekçesinde, ihale kapsamında sadece danışmanlık...

...dönemde henüz 2015 yılı hesabı kapatılarak, Kesin Hesap hazırlanıp Bakanlıkla mutabakat sağlanarak... ...gönderdikleri temyiz dilekçesindeki iddiaların kabulüyle 100 sayılı İlamın 13. ...Önceki başvurularda gönderilenler de dâhil) Dilekçeler ve eki belgeler incelendiğinde; Strateji...

Sözleşmenin geçici kabule dair 14. ...ödemelerinden %5'i oranında nakdi teminat kesintisi yapılacağı, 34.

...hakediş bedelinin tahsili, iade edilmeyen avans ve kesin teminat mektuplarının iadesi, nakde dönüştürülmeleri... ...asıl davanın kısmen, birleşen davanın ise kabulüne dair verilen karar, davacı ve davalı...

...hesaplanan 378.593,89 TL üzerinden davanın kısmen kabulüne karar verilmesi gerekirken yanlış... kesin teminatın gelir kaydedilmesi , sözleşmenin feshi , teminatın alacağa mahsubu

geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası , nam ve hesabına yaptırma Yüklenici, 02.12.2011 tarihli dilekçesiyle, bir kısım eksiklikleri, içinde...