...durumu, c) Tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait şartlar, d) İşin yapılma yeri, teslim... Davacıların temyiz isteminin kabulüne; 2. ...bildirim üzerine davacılar tarafından 31/08/2020 tarihli dilekçe ile, en yüksek teklifi veren iki isteklinin mesleki...

...üzere geçici hakediş raporları ile ödenir…” hükmü, “Kesin hakediş raporu ve hesap kesilmesi” başlıklı 40 ıncı... İşin geçici kabulü yapıldıktan sonra, kesin hakediş raporunun düzenlenmesine... ...Genel Müdürlükçe işe tahsis edilen ödenek dilimlerinin, dilekçeleri muhtevasında taraflarınca hazırlanan tabloda belirtildiği...

Yine teknik şartnamenin geçici ve kesin kabul başlıklı 4. İşin geçici kabulü... ...yüklenici 20.05.2008 tarihinde davacı iş sahibine verdiği dilekçesinde çalışmalara başlayacakları için yollardaki... maddede geçici kabul ile kesin kabul arasında geçecek sürenin teminat süresi olduğu belirtilmiş, 44.

Sözleşmenin geçici kabule dair 14. maddesinde, hakediş ödemelerinden %5'i oranında nakdi teminat kesintisi yapılacağı, 34.

kesin teminat mektubunun iadesi , teminat mektubu iadesi şartları , teminatın nakde çevrilmesi aleyhine açılan asıl davanın kısmen, birleşen davanın ise kabulüne dair verilen karar, davacı ve davalı ...

...düşülmeksizin hesaplanan 378.593,89 TL üzerinden davanın kısmen kabulüne karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme... kesin teminatın gelir kaydedilmesi , sözleşmenin feshi , teminatın alacağa mahsubu

geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası , nam ve hesabına yaptırma Yüklenici, 02.12.2011 tarihli dilekçesiyle, bir kısım eksiklikleri, içinde bulunduğu...

...0,0003) x gecikilen gün sayısı” şeklinde yapılan ceza kesintisi uygulamasının doğru olduğu anlaşılmaktadır... eksik iş , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası , sözleşme bedeli

...sözleşmesinden kaynaklanmış olup haksız olarak yapılan gecikme cezası kesintisinin iadesi, temel kazısında öngörülmeyen yeraltı... değişen şartlar , geçici kabul tutanağı , ifa zorluğu , itiraz kaydı , Sözleşmenin uyarlanması