...davacı ile davalı vekillerince istenmiş ise de davacının temyiz dilekçesinin... ...idarenin bu süre zarfında kesin kabulü yapmadığını, davacının... ...günlük gecikme için 20.657,00 TL cezai şart talep edebileceği... ...yapıldığını ve 19.11.2012 tarihinde de kesin hesaba bağlandığını belirterek... ...takdirde idare, yüklenici hesabına eksiklerin giderilmesini kendisi...

...doğrultusunda yapılan tasfiye geçici kabulünde tespit edilen sürenin... ...verilen sürede yüklenicinin istemiş olduğu fiyat farkı ödemesinin... ...süredeki bakım sorumluluğu, kesin kabul ve teminatın geri verilmesi... ...kalmamışsa tasfiye halinde teminatından kesilir, fesih halinde ise genel...

...sözleşmesine göre hesaplanan miktarda ceza uygulanması gerektiği... ...tutanağı düzenlendiği ve gecikme cezası kesilmesi ile ilgili olarak... ...müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir. ...gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini on gün...

...iş sebebiyle verilip geçici kabul aşamasında 1/2'si... ...sözleşmenin gecikme halinde alınacak cezalar başlıklı 10. ...taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

maddesiyle işbu tazmin hükmünü vermiştir.*** Geçici kabulden sonra sözleşmenin 21. ...yükleniciye bildirdiği, söz konusu eksiklerin tamamı giderilmediğinden... ...teminatsız kalması buna bağlı olarak kesin kabul noksanlıkları bedelinin... ...hakedişinden veyahut teminatından kesilir.” hükmü yer almaktadır...

...sözleşme uyarınca kararlaştırılan cezanın tahsili istemine ilişkindir... maddesi uyarınca oranı binde 3 olarak belirlenmiştir. ...ettirmiş, daha sonra işin geçici kabulünü yapmıştır.

...oluşan gecikmelere uygulanacak ceza miktarı ve cihazların arızalı... Teminat Süresi” başlıklı 20 nci maddesinde; “20.1. Kesin Kabul” başlıklı 6.2. ...itibaren 24 ay olduğu, geçici kabul itibar tarihinin 30/05/2019...

...açıklandığı, 16.05.2024 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin 1’inci... ...ilgili kanunlara göre yapılacak kesintiler de çıktıktan sonra... ...bedelinin binde 5’i oranınca ceza kesileceğinin düzenlendiği...

...Kurulması işinde, geçici kabul yapıldıktan sonra sistemde... ...bulunarak davanın reddine karar verilmiştir. ...geçici kabulünün yapıldığı, kesin hakedişin düzenlenerek ihtirazi... ...dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin...

...tahsiline karar verilmesi istemiyle açılmıştır. ...ayıplı imalât saptandığından kesin kabul yapılmadığını belirterek... ...kusurlarının giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasıyla...