quot;Geçici kabul başlıklı 41. ...fıkrasının (a) bendi uyarınca kusur ve eksiklerin giderilmesi için, yapı... ...işlemin idarî davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi zorunlu bir... sayılı işleminin iptali istenilmiştir. ...07/2018 olarak belirlendiği, cezasız süre uzatımı sürecinin...

...bilgi ve belgeler değerlendirilmiştir. ...sözleşme hükümleri uyarınca kesin ödeme niteliğinde olmamak... ...farkına esas An değeri olarak kabul edilmesiyle, yüklenicinin...

“Geçici Kabul Tutanağının Onayı” başlıklı 9. ...giderilmesi tarihinden başlayarak kesin kabule kadar geçmesi gereken... yükleniminde yapılan “… ...sözleşmesinde öngörülen gecikme cezasının uygulanmaması nedeniyle...

...TL, fiyat farklarındaki teminat kesintilerinden kaynaklı alacağı... ...çalışılan süre için gecikme cezası uygulandığını savunarak... ...karar verilmesini talep ve dava etmiştir. ...dolayı 42.838,10 TL, geçici kabul eksikleri için tutulan %3...

İş Ortaklığı yükleniminde gerçekleştirilen ……… ...yapımı sırasında ve gerekse kesin kabule kadar olan sürede... ...hakedişinden ya da teminatından kesilir.” hükümleri yer almaktadır... ...işler yeni durumları ile de kabul edilebilir.

(3) Ön ve/veya kesin proje üzerinden ihaleye... ...değişiklikler yapılmış olarak veya eksiklerin tamamlanması kaydı... ...verilmesi ile 31 gün kısmi gecikme cezasının iade edilmesi gerektiği... ...personellerin 17/12/2019 tarihinde kabul edildiği,  kapalı ve gazlı... ...sözleşmeye bağlanan “Ceyhan Terminali Depolama Tanklarının Bakım...

quot;Kesin teminat başlıklı 43. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. tarih ve … sayılı kararının iptali istenilmiştir.

...09/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye... ...fıkrasının (a) bendi uyarınca kusur ve eksiklerin giderilmesi için, yapı... ...kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir... ...hakedişin ödenmesi ve geçici kabulün yapılması konulaında... ...itibaren sözleşmesinde belirlenen cezalı çalışmaya ilişkin hükümlerin...

...Ayrıca en son yine hesapları kesin hükme bağlamakla sorumlu... ...Aşağıdaki hallerde zamanaşımı kesilir; 1. TL'ye tazmin hükmü verilmiştir. ...sunulmadıkça bu savunmanın kabul edilebilir olması mümkün... İMAR PARA CEZALARI; SIRA NO-2- (4.

...üzerinden üstlendiğini, davalıdan kesin teminat olarak 151.380,00... ...karar verilmesini talep ve dava etmiştir. ...dökümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin... ...gerekçeleriyle, davanın kısmen kabulü ile, 93.395,00 TL'... ...uyulmadığını, idarece bildirilen eksiklerin giderilmediğini, fesih...