...göre 23.105,55TL’nin geçici kabul eksiklikleri için kesilmesi... ...tespitine, ödenmeyen 14 nolu kesin hakediş alacağından şimdilik... ...oranında 151.492,97 TL gecikme cezası kesildiğini, davalı yüklenicinin... ...takdirde idare, yüklenici hesabına eksiklerin giderilmesini kendisi... ...davacısı tarafından temyiz edilmiştir.

TL kamu zararı için tazmin hükmü verilmişti. ...takdirde idare, yüklenici hesabına eksiklerin giderilmesini kendisi... ...sayısı” şeklinde yapılan ceza kesintisi uygulamasının doğru... ...nci maddesi ile; “Uygulanacak ceza miktarı tespit edilirken eksik... ...Restorasyonu işinde geçici kabul sonrası eksikliklerin giderilmesinde...

...uygulanacağı, 17.2 maddesinde de gecikme cezasının yükleniciye ayrıca... ...ödenmeyen iş bedeli alacağının kesintinin haksız olması sebebiyle... Mahkemece davanın kabulüne dair verilen kararın... ...326 sayılı hükmü onayan Dairemizin 17.09.2009 gün ve 2009/2752...

yüklenimindeki, …. ...kararı) Geçici kabulde belirlenen eksiklerin yükleniciye verilen... ...oranında her geçen gün için ceza kesilmesi hükme bağlanmıştır... ...si İnşaatı işinin geçici kabulü, 13.06.2011 tarihi itibariyle...

...03/2022 olarak belirlendiği, eksiklerin giderilmesi için yükleniciye... ...bedeli ile geçici kabulden sonra kesin kabul süresinin (teminat... ...07/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye... ...bulunulması halinde de kesin kabul işlemlerini başlatması...

...30/11/2017 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...belirtilen bazı imalatlara ilişkin kesinti yapılması ve hesapların... ...düzenlenmesine itiraz ederek, kesin kabul işlemlerinin sonuçlandırılmasını...

...müvekkilince tahakkuk ettirilen gecikme cezalarının hesabı ve miktarının... ...kesinti yapıldığı, bu işlemin haksız olduğu iddiasıyla... ...hükme esas alınarak davanın kabulüne karar verilmiş ise de... ...ve müvekkilinin istihkakından kesinti yapmak yolu ile tahsil edilen...

...kesintisi alacaklarının tahsili ile kesin teminat mektuplarının... Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, taraf... ...nedenlere ve özellikle kesin teminatların iadesi ile ilgili sözleşmenin...

...davalı idare vekili temyiz isteminde bulunmuştur. ...yapmadığı gerekçesiyle hakedişten kesinti yapmış ise de; hükme... ...bitirildiği tarih olarak 28.02.2016 kabul edilmiş, tutanakta belirtilen... ...işe oranı üzerinden gecikme cezası hesaplanmasının doğru...