Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Geçici Kabul” başlıklı 41. ...eksikliklerin giderilmesi tarihinden başlayarak kesin kabule kadar geçmesi gereken süreyi de... ...bitirilmediği halde, sözleşmesinde öngörülen gecikme cezasının uygulanmaması nedeniyle …TL’ye tazmin...

geç teslim , gecikme cezası , sözleşme bedeli , teslim miktarı ...yönündeki görüş hükme esas alınarak davanın kabulüne karar verilmiş ise de; Davacı ile davalı... ...bulunmadığının tespitine ve müvekkilinin istihkakından kesinti yapmak yolu ile tahsil edilen 64.769,98TL...

maddesi anlamındaki ifaya ekli cezanın düştüğünü kabul etmek de mümkün değildir. ...kesintisi olarak ödenmeyen iş bedeli alacağının kesintinin haksız olması sebebiyle tahsili istemine... gecikme cezası , ifaya ekli ceza , itirazi kayıt , protesto çekme

1) Geçici kabul ile kesin kabul tarihi arasında geçecek süre teminat süresidir. Kesin Kabul” başlıklı 6.2. ...giderildiği, bu süre için 710.115,12 TL gecikme cezası hesaplandığı, gerek duyulan bakım ve...

...bedelinin 1.597.594,92 TL’lik kısmının, kesintinin haksız olması sebebiyle davalıdan... cezai şart , eksik ödeme , gecikme cezası , ihtirazi kayıt ...derece mahkemesi tarafından davanın kısmen kabulüne dair verilen karara karşı taraf vekillerince...

...alınacağından yapılan ödeme ya da ara hakedişten kesinti yapılmamış olması iş sahibi aleyhine... Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, taraf vekillerince... ara hakediş , ara hakediş avans , teknik personel , teknik personel cezası

...gerekçe yapılan kısımları incelendiğinde; kesin bir yangın çıkış sebebi ve yangına... kabul ile ilgili inceleme yazısı yazmıştır. Bu doğrultuda gecikme cezası da bir cezaî şarttır.

fiyat farkı , güncel endeks , kesin hesap , tasfiye onay tarihi ...hükümler doğrultusunda yapılan tasfiye geçici kabulünde tespit edilen sürenin, işin ölçülebilir...

... TL'lik kamu zararına sebep olduğu; Kabul tarihine veya varsa garanti süresinin... TL olmasına karşın, kamu zararı tutarı kesin teminat tutarı kadar olan ... ...Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu...

Geçici kabule engel bir durum bulunmadığı takdirde, işin geçici kabulünü yapar.” “ fiyat farkı , Geçici kabul , geçici kabul komisyonu , kesin hakediş