...geçici kabul ile tasfiye kesin kabul tarihleri... ...değerlendirmesine geçilmiştir. ...başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen... ...olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden... ...istendiği ancak yüklenicinin yüklenici kusuru dışındaki...

...yapıldığı, ihalenin yüklenicisi Gündüz... ...merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur... ...mücbir sebep olarak kabul edilebilecek benzeri... ...imzalandığı, yer tesliminin 2/8/2010 tarihinde... ...Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller...

ç)İdarece kabul edilmek şartıyla... ...birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir... ...taraflar açısından kesin bağlayıcıdır... ...Sözleşme eki olarak kabul edilen İç Genelgenin... ...sunduğu ve yeni iş kalemi/grubu ile benzerlik...

...tahsilini talep etmiş ve bu miktar üzerinden harç... ...maddesine göre “geçici kabulün onay tarihinde... ...tarih itibariyle davacı yüklenicinin sözleşmeden... ...yarısını isteyebileceğinin kabulü gerekir. ...belgesi getirilmesi ve kesin kabul tutanağının...

...edilecek ve varsa kalanı yükleniciye geri verilecektir... ...mektubu süresinin de işteki gecikmeyi karşılayacak... ...ilişiksiz belgesi ve kesin kabul tutanağının... yüklenimindeki “.. ...çalışmalar nedeniyle kabulün gecikeceğinin... yüklenimindeki “.. ...dolması nedeniyle meydana gelen kamu zararına... ...olan prim borçlarının kesin teminat mektubunun...

...ekindeki tüm şartları kabul ederek sözleşmeyi... ...olmadığı hususunda yüklenici ile idaresi... ...dokümanında yer alan kesin projeye/projelere... ...okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. ...Hazırlanması iş kalemi için yeni fiyatın...

yüklenimindeki, …. ...eksikliklerin giderilmesi için yükleniciye 30 gün... ...yapım işleri geçici kabul tutanağı hükmüne... ...İnşaatı işinin geçici kabulü, 13.06.2011 tarihi...

...gecikme cezasının yükleniciye ayrıca... ...cezanın düştüğünü kabul etmek de mümkün... ...bedeli alacağının kesintinin haksız olması... Mahkemece davanın kabulüne dair verilen... ...hükmü onayan Dairemizin 17.09.2009 gün...

...Duyarlılık Testi Otomatik Sistemi Teknik Özellikleri... ...ve sarf malzemeleri yüklenici firma tarafından... ...gerekli her türlü cihaz, kesintisiz güç kaynağı... ...düzenlemelerinde; ihale konusu işte yer alan hastanelerde...

...işyeri uygulaması haline gelen yardımlar vb... Kesin teminat 11.1.1. Yüklenici bu işe ilişkin olarak ... Kesin teminat mektubunun süresi ../ ...tarihine, diğer işlerde kabul tarihine veya varsa... ...olarak İdareye ödemeyi kabul ve taahhüt eder... ...türde alacakların hakedişten kesilmesi veya...