...Koruma Kurulundan onay gelene kadar idaremizce... ...olduğu literatürce kabul edilen bir gerçek... ...hüküm olduğuna göre yüklenicinin bunu bildiği... ...onaylamadığı, enerji kesintisi yaparak gereken... ...talebine rağmen bu talepte kabul edilmediği, belirtilen... Ticaret Limited Şirketine ihale...

...önceki hakedişte yapılan kesintinin iade edilmesi... ...aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı... ...hükümlerinde değişiklik yapılabilir: a) İşin... ...İş kaleminde meydana gelen artış miktarı... ...idaresince görüş talep edilmiş ise de, adı geçen... ...bilerek, isteyerek ve kabul ederek bu şartlarda...

...önceki hakedişte yapılan kesintinin iade edilmesi... ...aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı... ...hükümlerinde değişiklik yapılabilir: a) İşin... ...İş kaleminde meydana gelen artış miktarı... ...idaresince görüş talep edilmiş ise de, adı geçen... ...bilerek, isteyerek ve kabul ederek bu şartlarda...

...inceleme raporu tanzim edilmiştir. ...yapılacağı ve yüklenicinin kesin teminatından karşılanmak... ...düzenlenecek her hakedişten %6 oranında yapılacak... ...getirilmesi ve  kesin kabul tutanağının onaylanmasından... ...edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir... ...sırasında ve gerekse kabule kadar olan sürede...

...işle ilgili geçici kabulün 03.06.2010 tarihinde... Davacı yüklenici, davalı ise... ...39 nolu hakediş ile kesin hakediş düzenlendiğini... ...e davanın kısmen kabulüne karar verilmiş... maddesinde teminat alınması ve 14. ...anlaşıldıktan ve müteahhidin bu işten dolayı idareye...

...sözleşmeye bağlanan işte taraflarca birlikte... ...3 adet yeni iş kaleminin birim fiyatının... ç) İdarece kabul edilmek şartıyla... ...fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur.... Yüklenicinin görüş...

...tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye... ...idaresi tarafından kabul edilen malzemenin... ...malzeme ile ilgili olarak yüklenici ile idare arasında... ...bedel ihale edilen bu işte, yüklenicinin... ...ve idaresi tarafından kabul edilen malzemenin...

...yönelik itirazların kabul edilmesine olanak... ...yöndeki iddiasının da kabul edilebilir nitelikte... ...tarafından temyiz edilmiştir.

B) İş tesliminde yaşanan gecikme... ...Tutanağında geçici kabul itibar tarihinin... ...gereken tarih ile geçici kabul itibar tarihi arasındaki... Belediyesi ile Yüklenici ….

...alacağının tahsili istemine ilişkindir. ...birim fiyat cetvelinde yüklenicinin teklif... ...sonucunda davanın kısmen kabulüne, fazlaya ilişkin... ...şümulü dışında kalarak kesinleşen cihetlere... ...hükümlerinin uygulanacağı kabul edilmiştir. ...yüklenicinin başka bir işten elde ettiği ya...