...yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale... ...olduğu, kaynakların ekonomik kullanımı ilkesine uygun olduğu ve ilave bir dolgu...    Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.

Geçici kabulden sonra sözleşmenin 21. ...224 sayılı yazı ile yüklenicinin kesin kabul için iş yerinde hazır... ...getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı... maddesi), tazmin hükmü verilen konuyla ilgili süreçte; -

Davalılar vekili davanın reddini istemişlerdir. ...talep edebileceği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. ...merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin üyesi bulunduğu kamu işveren...

...bedelinin ödenip ödenemeyeceği hususunda idare ile yüklenici arasında anlaşmazlık... rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.  ...şartnameye ve projelere uygun olduğunu kabul ediyoruz.” Hükümleri bulunmaktadır... ...esaslı sözleşmelerde, işlerin ön veya kesin projeleri, şartnameler ve diğer...

...şirketin ilk ek süre isteminin de kabul edildiği, basiretli bir tacir... ...Resmî Gazete'de yayımlanan davalı idare işleminin iptali istenilmiştir... fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir. ...kararının ONANMASINA, 08/02/2023 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi...

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere; 1-İzmir 3. ...cevap dilekçesinde özetle; Müvekkili idare ile davacı arasında imzalanan... ...anlaşılmış olup bu husus taraflarında kabulündedir. ...şirketin cezai tutanakları ve hak ediş kesintileri ile karşı karşıya kaldığını...

...kalemlerini/gruplarını, aylık imalatı ve iş miktarlarını, ihzarat ödemesi öngörülen... numaralı Kararı ile “Revize İş Programı” kabul edilmiştir. ...tarafından iş programının hazırlanarak ve idarece onaylanarak yürürlüğe girdiği... ...gerekse de yükleniciler tarafından kesin olarak bilinmektedir.

...ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik... ...gecikmelerin meydana gelmesi halinde, durum idarece incelenerek işi engelleyici... TL için tazmin hükmü verilmiştir. ...belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda...

...kâr kaybı alacağının tahsili istemine ilişkindir. ...Kamu İhale Kurulu kararına karşı idare mahkemesine yaptığı başvurusu... bent uyarınca kabulü ile ... ...gönderilmesine, 25.09.2019 gününde kesin olmak üzere oybirliğiyle karar...

...yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 Kamu İhale Kanunu... ...sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan kesin projeye/projelere ve bunlara ilişkin... rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir. ...tarafımdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir.