Bu itibarla, dilekçi iddialarının kabulü ile 253 sayılı İlam’ın 8. ...arasındaki süre için gecikme cezası kesilmemesi ve Kesin teminatın gelir kaydedilmemesi nedeniyle... ...personel, araç ve gereç bulundurulmaması ve inşaatın durmuş olması nedeniyle yükleniciye...

...bildirildiği, Kamu İhale mevzuatı gereği “kesinleşen ihale kararı bildirildikten sonra... İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir.

...çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest... ...tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabulü gerçekleştirilen işlerde, iş deneyimini...

...üzerinde kalan istekli 42 ve 43 üncü maddelere göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır... İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir.

...olduğu mevzuata aykırı hareket etmesinin hukuken kabul görmeyeceği, Her ne kadar sözleşmede... … Ayrıca inşaat sahası içinden yüksek gerilim hattı geçmektedir. ...tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar.

...TRY”, alt yüklenici tarafından yapılan işin kabul tarihinin “14.06.2019”, belge tutarının... ...sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, SMMM, YMM veya vergi dairesi...

...gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme... ...çalışma süresi verildiği ve işin geçici kabule hazır hale getirilmemesi halinde aynı... ...uygulanacağı alanın toprak örtüsü altındaki inşaat atıkları sebebiyle süre uzatımı verilmesi...

...gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların gelir kaydedileceği ve sözleşmenin... 'IN DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulması gerektiği... ...alındığı, söz konusu raporda; idare tarafından, inşaat işi için gerekli malzemenin temin edildiği...

...fiyatların serbest piyasa rayiçleri ile aynı olduğu kabul edilerek sonuca gidilmesi doğru olmamıştır... ...olmasına ve bozmanın şümulü dışında kalarak kesinleşmiş olan cihetlere ait temyiz itirazlarının... söz konusu tesis inşaatına ait her türlü imalatta kullanılacak...

Davacının temyiz isteminin kabulüne; 2. ...sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest...