Yüklenici kesin metraj ve hesapları inceleyip itirazsız imzalarsa hesapların idarece incelenmesine başlanır. Yapım işlerinde teminat süresi, sözleşmesinde aksine bir hüküm yoksa on iki aydan az olamaz. kesin kabul aşaması tamamlanıncaya kadar …” kesin kabul , teminat süresi , yüksek fen kurulu

Somut olayda, kesin kabul onay tarihi 20.06.2011 kesin hesap onayı ise 26.12.2011 tarihidir. 5 yıllık zamanaşımı , eser sözleşmesi , kesin hesap onay tarihi , kesin kabul onay tarihi , zamanaşımı

istekli tarafından; kesin kabul tarihi, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son ... gerçekleştirilen işler ile alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerin iş deneyiminin belgelendirilmesi” başlıklı 46’ncı maddesinin ... kapsamında sunulan faturalardan en son düzenlenen fatura tarihi kabul tarihi olarak dikkate alınır.

... kesin kabulün yapılması gerekirken idarenin bu süre zarfında kesin kabulü yapmadığını, davacının bildirdiği eksikliklerin toplamda ... tarafından yenilenmediği bu nedenle davacının eksik ve kusurlu işleri başka bir yükleniciye yaptırması nedeniyle uğramış olduğu ...

...her ne kadar geçici kabul tutanağında işin bitim tarihinin 30.06.2006 tarihi olarak sehven yazılmış olsa da, hak ediş rapor kapağı ile yapım işleri kesin kabul tutanağında işin bitim tarihi ve geçici kabul itibar tarihinin 17.06.2006 olarak yer aldığını dolayısıyla herhangi bir gecikme olmadığını belirtmektedir.

Geçici kabule engel bir durum bulunmadığı takdirde, işin geçici kabulünü yapar.” “ fiyat farkı , Geçici kabul , geçici kabul komisyonu , kesin hakediş ...ait endeksi; “Uygulama ayı” iş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirilmesi gereken ayı; “Güncel endeks...

...edildikten sonra alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların; a) Yapım işlerinde; varsa eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından sonra yarısı, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanı, …

... tarihin dikkate alınması doğru olmadığı gibi, işin geçici kabulünün yapıldığı, bir takım eksik ve kusurlu işlerin belirlendiği anlaşılmasına rağmen bu eksik ve ayıplı imalatların ... bedeli üzerinden sözleşmede kararlaştırılan oran üzerinden kesin hakedişte gecikme cezası kesilmesi de doğru olmamıştır ...