...tespitlerinin yeniden yapılmasına, kesin kabul komisyonunca belirtilen iş kalemlerine ilişkin kesinti yapılmasına ve kesin hesapların yeniden düzenlenmesine itiraz ederek, kesin kabul işlemlerinin sonuçlandırılmasını talep ettiği görülmektedir.

... içerisinde idarelerce Kurulumuza gönderilmeyen itiraz dilekçeleri sebebi ile tarafların leh ve ... kabul itibar tarihinden sonraki 24 ay içerisinde kesin kabul işlemlerinin ikmal edilmesi, Gerektiği hususları açıktır ...

...bağlantı bedeli ile geçici kabulden sonra kesin kabul süresinin (teminat süresi) ne kadar... Teminat süresi 48 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar.” “ ...başvuruda bulunulması halinde de kesin kabul işlemlerini başlatması gerektiği, Yönündedir...

Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, taraf vekillerince... maddesi gereğince nakdi teminat kesintisi yapılması mümkün değildir. bentte açıklanan nedenlerle davalının tüm temyiz itirazlarının reddine, 2.

Geçici kabulden sonra sözleşmenin 21. ...kusurlarının teminatsız kalması buna bağlı olarak kesin kabul noksanlıkları bedelinin Üniversitenin... Yüklenicinin icraya itirazı üzerine … 2. ...getirilmeyen noksanlıkların giderilmesine ilişkin işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütüldüğü...

...ancak kullanıma mani olmayan imalat bedellerinin kesin hesapta kesilip kesilemeyeceği hususunda... ...eksikliklerin giderildiği bildirilmekte, ancak, kesin kabul tutanağı eki eksik ve kusurlu imalat listesinde...

...kaynaklanmış olup haksız olarak yapılan gecikme cezası kesintisinin iadesi, temel kazısında öngörülmeyen... ...geçici kabul tutanağında uyarlama ile ilgili itiraz kaydı da bulunmadığından, artık uyarlama... ...şartla ilgili istemin reddine, diğer taleplerin kabulüne dair verilen karar, davalı iş sahibi...

maddesinde, geçici kabulle kesin kabul arasında geçecek süre teminat süresidir. ...açıklanan nedenlerle davalının tüm temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı lehine... bakım sorumluluğu kapsamı , kesin kabul , yüklenicinin bakım sorumluluğu

...incelemesinde bu husus hiç dikkate alınmadığı ve itirazların incelenmediğini, İleri sürerek... bankanın itiraz hakkı , kesin teminatın nakde çevrilmesi , sgk borcu , vergi borcu gerekçesi ile, DAVANIN KABULÜ İLE; ..

...alacak talebine ilişkin olup mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar, taraf vekillerince... bentte açıklanan nedenlerle davacının tüm temyiz itirazlarının reddine, 2. ...tarihinde işi bitirdiklerini, 26.12.2011 tarihinde kesin hak ediş tutanağı düzenlenerek faaliyetlerinin...