Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Geçici Kabul” başlıklı 41. ...düzenlenmiş olması, söz konusu işin zamanında bitirilemediği yönünde kesin... ...eksikliklerin giderilmesi tarihinden başlayarak kesin kabule kadar geçmesi gereken süreyi... ...öngörülen gecikme cezasının uygulanmaması nedeniyle …TL’ye tazmin hükmü verilmiştir...

...sebep olacağı gerekçesiyle davanın kabulü ile sözleşmenin 14.2 maddesine... Bu itibarla uzun zamandır ... Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sırasında, .. ...karşısında, davacının sözleşme yapılırken bu hususu öngörmesinin... ...beraberinde tamamlayıcısı olan ahde vefa ilkesini (pacta sund servanda) getirmektedir...

...Sistemi Kurulması işinde, geçici kabul yapıldıktan sonra sistemde meydana... ...işin geçici kabulünün yapıldığı, kesin hakedişin düzenlenerek ihtirazi... ...ncı madde hükümlerine göre işlem yapılır. ...davacı tarafından sözleşme hükümlerine uygun olarak bir kısım işin yapılmasına...

Yapılan inceleme neticesinde; … ...takdirde ikinci fıkraya göre işlem yapılır. ...hesaplanarak sözleşme hükümleri uyarınca kesin ödeme niteliğinde olmamak ve kazanılmış... ...fiyat farkına esas An değeri olarak kabul edilmesiyle, yüklenicinin Fiyat... ÖDENEK DÖNEMİ TUTARI (TL) ..

Geçici kabulden sonra sözleşmenin 21. ...224 sayılı yazı ile yüklenicinin kesin kabul için iş yerinde hazır... Geçen zaman zarfında bina dış cephesinde... Yüklenicinin icraya itirazı üzerine … 2. Bu incelemeler yüklenici veya vekili ile birlikte yapılır.

...Hizmeti Alımı (9 Aylık)” ihalesine ilişkin olarak İz Sosyal Hizm. ...maddelerinde, idarece işin sürmesi veya kabul işlemlerinin tamamlanması gibi... ihale dokümanı , kesin teminat , teknik şartname Bu incelemeler yüklenici veya vekili ile birlikte yapılır. ...edilen işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenip ödenmediğini her...

...olmadığının tespitini kapsayacak şekilde yapılır.  Yasama organı açısından aynı zamanda bir hak olan bu görev, yürütmenin... maddelerine aykırıdır. maddelerine dayanılmıştır. Sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak, - Günümüzde genel kabul gören organik-şekli ölçüte...

...raporları ile ödenir…” hükmü, “Kesin hakediş raporu ve hesap kesilmesi... İşin geçici kabulü yapıldıktan sonra, kesin hakediş... ...yapım işinde; süre uzatımı, ödenek aktarımı ve buna bağlı olarak... ...takdirde ikinci fıkraya göre işlem yapılır.” hükmü, Yer almaktadır... ...yüklenicinin de bu karara istinaden, zamanında revize iş programı hazırlayıp...

fiyat farkı , güncel endeks , kesin hesap , tasfiye onay tarihi Genel Müdürlüğü ... ...doğrultusunda yapılan tasfiye geçici kabulünde tespit edilen sürenin, işin... ...halinde ise genel hükümlere göre işlem yapılır.”,

...muayenelerinin zamanında yaptırılmaması nedeniyle belediye bütçesinden gecikme... ...da, dikkate alınmak suretiyle belirli zamanlarda muayene edilerek tespit edilir...