maddesinde de; “Yüklenici teminat süresi veya yukarıdaki fıkrada söz konusu edilen süre sonunda, idarenin kabul edebileceği gecikmeler dışında, sözleşme ve şartname hükümlerine göre işi kesin kabule elverişli duruma getirmeyerek bir gecikmeye yol açmış ise, idare ya yükleniciye 41.

... ile Kahramanmaraş ili Gençlik Merkezi yapım işini üstlenip süresinde tamamladıklarını, ihaleye konu inşaat işleri dışında elektrik ... sözlü talimatları, onay yazıları, imalât öncesi ve sonrası kabul heyeti tespiti ve onaylama revize vaziyet planı ve revize projeler ... ve imalâtların haksız yapılan tenzilatın, haksız nesafet kesintilerinin, gecikme cezası ve teknik personel cezası kesilmesi nedeniyle ...

...sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin yapım işlerinde kesin kabul tarihine, diğer işlerde kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilecek ve yüklenicinin borçlarına karşılık mahsup edilecek, varsa kalanı...

Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile, 105.763,22 TL alacağın 24/06/2011 tarihinden... İşbu karara karşı davalı vekili süresinde temyiz kanun yoluna başvurmuştur. ...yapılması gereken tarihten itibaren 1 yıl sonrasında da kesin kabul ve ilgili teminatın diğer yarısının müvekkile...

...belirtilen yükleme ve benzeri teknik deneylerin giderleri, d) Kabul heyetlerinin gerekli gördüğü durumlarda, yüklenicinin... ...düzeltilmesi için kullanılmış olup bir kısmının ise kesin kabul işlemleri tamamlanana kadar ihtiyaç olabileceği...

...talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile... ...doğru düzenlenmesi ve özellikle hakkedişlerden yapılacak kesintilerin kontrol edilmesi, ödeme emri eki belgelerinin Mahalli... ...dokümanına uygun olarak hazırlanması, 2.13.Geçici ve Kesin kabul aşamalarının komisyonlarınca doğru belgeler düzenlenerek...

(3) Ön ve/veya kesin proje üzerinden ihaleye çıkılan işlerde, uygulama... “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde, “… ...2019 tarihinde sunulan teknik personellerin 17/12/2019 tarihinde kabul edildiği,  kapalı ve gazlı ortamda çalışma izninin...

Ceza kesintisi yapılabilmesi için, işin veya iş kısımlarının... ...ilgilendiren, kendi uzmanlığına ait işlerin imalatının yapımı süresince (iş programına göre) iş başında bulunmak zorundadır... Bu itibarla dilekçi iddialarının kabulü ile 298 sayılı ilamın 1.

Organize istasyonları için inşaat yapım süresi olan 30 (otuz) gün, İstinat duvarı projelerinin hazırlanması... ...verdiği çalışma talep ve izin formunu onaylamadığı, enerji kesintisi yaparak gereken çalışma koşullarını oluşturmadığı... ...karşılanarak gelmelerinin sağlanması talebine rağmen bu talepte kabul edilmediği, belirtilen olumsuz durumlar sonucunda çalışılmayan...

...cezası, güncellenmiş teminat miktarı eklenip, geçici kabul kesintileri mahsup edilerek bulunacak miktar üzerinden hüküm... Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, davacı vekilince temyiz edilmiştir. ...kabulüne göre, davalı yüklenicinin uyarıya rağmen işi süresinde tamamlayıp teslim etmemiş olması sebebiyle, davacı...