... aykırı olduğunu, söz konusu mevzuat hükümlerine göre kısmi kabulün yapıldığı durumlarda gecikmenin hâsıl olması hâlinde ancak ... bulunmadığının tespitine ve müvekkilinin istihkakından kesinti yapmak yolu ile tahsil edilen 64.769,98TL bedelin temerrüt tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile beraber davalıdan tahsiline ...

ilçesi 75 Yataklı Devlet Hastanesi ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşine ilişkin olarak 21.04.2014 tarihinde sözleşme imzalandığı, 15.07.2016 tarihinde geçici kabul, 11.08.2017 tarihinde de kesin kabul tutanağı düzenlendiği, 06.12.2016 tarihli tutanakla davalı tarafından binanın ...

...uygulanır ve geçici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelenir. ...0,0003) x gecikilen gün sayısı” şeklinde yapılan ceza kesintisi uygulamasının doğru olduğu anlaşılmaktadır... eksik iş , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası , sözleşme bedeli

... teslim edilmemiş gibi gecikme cezasının başlangıcı olarak bu tarihin dikkate alınması doğru olmadığı gibi, işin geçici kabulünün yapıldığı, bir takım eksik ve kusurlu işlerin belirlendiği ... bedeli üzerinden sözleşmede kararlaştırılan oran üzerinden kesin hakedişte gecikme cezası kesilmesi de doğru olmamıştır ...

Söz konusu iş için sözleşme aşamasında 564.000,00 TL'lik kesin teminat mektubu verilmiş, ancak tesisin geçici kabulünün eksiksiz ve kusursuz olarak yapılarak geçici kabul tutanaklarının 30.04.2012 tarihinde Genel Müdürlüğümüzce onaylanması ve 15.06.2012 tarihinde SGK’dan ilişiksizlik belgesi alınmasından sonra, Sözleşme eki...

...verilmediği görüldüğünden, davalı idarenin istinaf başvurusunun kabulüne, Mahkeme kararının kaldırılmasına, davanın reddine... ...palı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nce 12/12/2019 tarihinde yapılan 22 Kalem Kuru Gıda Alımı ihalesi... İdari Dava Dairesi’nce kesin olarak verilen … tarih ve E:…,

...ihtarlı süre sonunda yüklenicinin eksik imalatı yaparak geçici kabule hazır hale getirmediğinin tespit edilmesi üzerine 4735... arasında 21.09.2010 tarihinde imzalanan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme'nin 9.5.

Bu itibarla, dilekçi iddialarının kabulü ile 253 sayılı İlam’ın 8. ...kararı arasındaki süre için gecikme cezası kesilmemesi ve Kesin teminatın gelir kaydedilmemesi nedeniyle toplam ... -TL (KDV Dahil) tutarındaki 5 nolu hakediş 31.01.2007 tarihinde yapılmıştır.

ek kesin teminat , gelir kaydı , güncelleme , irat kaydı , kesin teminat , sorumluluk Vali Yardımcısı Sayın …’in … tarihinde İçişleri Bakanı onayıyla …Belediye Başkan V. ...bu artış tutarının % 6 'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır....