...0,0003) x gecikilen gün sayısı” şeklinde yapılan ceza kesintisi uygulamasının doğru olduğu anlaşılmaktadır... eksik iş , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası , sözleşme bedeli

...hem de sözleşme aşamasında idarece görülüp incelenerek kabul edildikten sonra ihalenin lehine sonuçlandığı, sözleşmenin... ...imzalanan 21/11/2012 tarihli sözleşmenin feshi ile yatırılan kesin teminatın Hazine'ye irat kaydedilmesine ve 4735...

...sözleşmesinden kaynaklanmış olup haksız olarak yapılan gecikme cezası kesintisinin iadesi, temel kazısında öngörülmeyen yeraltı... değişen şartlar , geçici kabul tutanağı , ifa zorluğu , itiraz kaydı , Sözleşmenin uyarlanması

birim fiyat tarifi , demontaj , ön/kesin proje ...taramasının gerekliliğinin ortaya çıktığı, bu durumun idaresince kabul edildiği, idaresince gönderilen bilgi ve belgelerden...

...veya fazla tutarın devam eden geçici hakedişlerde ve/veya kesin hakediş raporunda mahsuplaşma yolu ile düzeltilmesi gerektiği... ...çıkarılarak 8.284.061,00 TL öngörüldüğü, ancak idare tarafından kabul edilmediği, idarenin talimatı ile hazırlanan ve yüklenici... ...dilekçesinde özetle; idare tarafından 2021 ödeneğinin iş teslimi yapılmaması sebebiyle harcanamayan kısmının aktarılmasına...

...olmayan hiçbir imalat kabul edilmeyip onaylanmamış ve bedeli kesinlikle ödenmediğini, davalı müvekkilinin bir kusuru olmadığını... ...2016 tarihinde geçici kabul, 11.08.2017 tarihinde de kesin kabul tutanağı düzenlendiği, 06.12.2016 tarihli tutanakla...

... sözlü talimatları, onay yazıları, imalât öncesi ve sonrası kabul heyeti tespiti ve onaylama revize vaziyet planı ve revize projeler ... artışları nedeniyle fiyat farkı verilmesi gerektiği, kesin hesabın yapılmaması nedeniyle kesin hesabın mahkeme tarafından yapılması, ilave ... ve imalâtların haksız yapılan tenzilatın, haksız nesafet kesintilerinin, gecikme cezası ve teknik personel cezası kesilmesi nedeniyle ...

... etmeyi kabul edeceği, idarenin doğacak zararları yüklenicinin kesin teminatı veya hakedişinden tahsil etme hakkının olduğu, yüklenicinin ... kalmaksızın derhal, defaten ve nakit olarak idareye ödemeyi kabul ve taahhüt ettiği, talebe rağmen yüklenici tarafından ödeme yapılmaması halinde idarenin bu tutarı yüklenicinin teminatından veya ...

...imalatın yapılmadığı gerekçesi ile sözleşme bedelinden kesinti yapılamayacağına, İdarenin görüş ve değerlendirmesi... ...malzemenin nitelik bakımından yeterliliğini incelemiş, kabul etmiş ve bu suretle işin teknik sorumluluğunu üstlenmiş... ...ve teknik açıdan yapılması mümkün olmayan bir imalatın yapılmamasından dolayı kesinti yapılmasının yerinde olmayacağı...