...gecikme cezasını ödemediğini, kendilerinin de hakedişten kesinti yapamadıklarını, sözleşme kapsamında hakediş düzenlenmesine... ...cezasına konu olan eksiklik ve kusurların süresinde yer teslimi yapılmamasından kaynaklandığını, bu konuda kendilerinin... Bu itibarla, konuya ilişkin dilekçi itirazlarının kabul edilerek 260 sayılı Ek İlamın 1 inci maddesiyle verilen...

...gecikme cezasını ödemediğini, kendilerinin de hakedişten kesinti yapamadıklarını, sözleşme kapsamında hakediş düzenlenmesine... ...cezasına konu olan eksiklik ve kusurların süresinde yer teslimi yapılmamasından kaynaklandığını, bu konuda kendilerinin... Bu itibarla, konuya ilişkin dilekçi itirazlarının kabul edilerek 193 sayılı Ek İlamın 1 inci maddesiyle verilen...

kamu zararı , kesin hüküm , sayıştay , yargı Sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak, - Günümüzde genel kabul gören organik-şekli ölçüte göre, yargısal faaliyet...

adli yargı mercii , idari yargı mercii , kesin teminat , uyuşmazlık 039;İN DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir.

...olmayan bir sözleşmenin ikinci kez fesih işlemine tabi tutularak kesin teminatlarının irat kaydedilmesi yönünde bir işlemin... ...emrimize kadar ilgi(b) yazımız ile ilgişi herhangi bir işlem yapılmaması ilişkin makam kararı alınmıştır.

Birim fiyatlı sözleşme , ihale dokümanı , kesin proje , öncelik sırası , teknik şartname ...dokümanında yer alan teknik şartnameye ve projelere uygun olduğu kabul edilmişken, sözleşme eki birim fiyat tarifleri ve kesin...

...dikkate alınacağından yapılan ödeme ya da ara hakedişten kesinti yapılmamış olması iş sahibi aleyhine yorumlanamaz... Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

...ödenmeyen iş bedelinin 1.597.594,92 TL’lik kısmının, kesintinin haksız olması sebebiyle davalıdan tahsili ve ayrıca... İlk derece mahkemesi tarafından davanın kısmen kabulüne dair verilen karara karşı taraf vekillerince istinaf...

...durumu, c) Tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait şartlar, d) İşin yapılma yeri, teslim... Davacıların temyiz isteminin kabulüne; 2.

Kesin Teminatın İrat Kaydedilmesine Karşı Açılan Dava Ankara 5. Komisyonca başvurunun kabul edilebilirlik incelemesinin Bölüm tarafından yapılmasına karar verilmiştir.