Bu ceza hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir” hükmü yer almıştır. ...Yükleniminiz altında yapımı tamamlanarak 18.01.2012 tarihinde geçici kabulü yapılan Karataş (ADANA) Kanalizasyon İnşaatı ile...

Böylelikle yapım işinin kontrollüğünde ve kabul işlemlerinde önemli zafiyetler oluşmuştur. ...Resmi Gazete’de yayımlanan Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği’nin; 1’inci maddesinde aynen; “Devlet ve kuruluşları... ...tekniker ve teknisyenlerin kontrol teşkilatında ve geçici/kesin kabul komisyonlarında görevlendirildikleri anlaşılamamıştır...

Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğin; “Muayene ve kabul komisyonlarının kurulması... Ara denetimi gerçekleştiren personel, muayene kabul komisyonlarında görevlendirilebilir. nolu kesin hakediş ekinde yer alan ve yine bila tarih Tutanakta...

...aktarılan hükmüne istinaden Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale dışı bırakılma” başlıklı 52... ...aksatılmadığı sürece, kesinleşmiş prim borcu olmadığı, kabul edilecektir.    d) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.

...teslim tarihinin 13.06.2011 olarak tespitine, ödenmeyen 14 nolu kesin hakediş alacağından şimdilik 20.000,00 TL artı KDV... ceza süresi , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası

...çıkış sebebine gerekçe yapılan kısımları incelendiğinde; kesin bir yangın çıkış sebebi ve yangına sebebiyette sorumluluk... kabul ile ilgili inceleme yazısı yazmıştır. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin...

Sözleşmenin geçici kabule dair 14. maddesinde, hakediş ödemelerinden %5'i oranında nakdi teminat kesintisi yapılacağı, 34.

...sözleşmenin feshedilmesine ve davacı tarafından yatırılan kesin teminatın irat kaydedilmesine yönelik davaya konu işlemlerde... ihtarlı süre , Muayene kabul , Sözleşme süresi , yasaklılık

kesin teminat mektubunun iadesi , teminat mektubu iadesi şartları , teminatın nakde çevrilmesi aleyhine açılan asıl davanın kısmen, birleşen davanın ise kabulüne dair verilen karar, davacı ve davalı ...

...düşülmeksizin hesaplanan 378.593,89 TL üzerinden davanın kısmen kabulüne karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme... kesin teminatın gelir kaydedilmesi , sözleşmenin feshi , teminatın alacağa mahsubu