...garanti süresine eklenmesi hususlarında idare ile yüklenici arasında oluştuğu belirtilen anlaşmazlığın... 1) Geçici kabul ile kesin kabul tarihi arasında geçecek süre teminat süresidir. Kesin Kabul” başlıklı 6.2. Yüklenicinin görüş ve talebi; Rüzgar Enerji Santralinde 12/10/2019 tarihinde...

...gerekçe yapılan kısımları incelendiğinde; kesin bir yangın çıkış sebebi ve yangına... kabul ile ilgili inceleme yazısı yazmıştır. - Geçici kabul eksiklikleri için yükleniciye 30 gün süre verilmiştir. ...gelmesi nedeniyle yangın gerekçeli mücbir sebep talebinin esastan reddi gerektiği, -

...giderilmemesi üzerine 25.12.2009 tarihinde muayene kabul komisyonunca belirtilen noksanlıkların... ...gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme... ...bendinde ise; sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanun'un 25... ...verilmesi halinde, davacının manevi tazminat talebinin yeniden değerlendirilmesi gerektiği...

...konusu maddelerinde, idarece işin sürmesi veya kabul işlemlerinin tamamlanması gibi bir süreç... ihale dokümanı , kesin teminat , teknik şartname Bu incelemeler yüklenici veya vekili ile birlikte yapılır.

Geçici kabul itibar tarihi , geçici kabul tutanağı , işin bitim tarihi ...Yapıları ve Üst yapı Yapım İşi”nde ait yüklenicinin sözleşmede öngörülen süreler... ...da, hak ediş rapor kapağı ile yapım işleri kesin kabul tutanağında işin bitim tarihi ve...

...talebi; İdarece, Birim Fiyat Tariflerinde “…yüklenici karı ve genel giderler dahil tünelin... ...şekilde devam edildiği, ancak yüklenicinin talebi olan kazı, beton kaplama ve enjeksiyon... ...sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan kesin projeye/projelere ve bunlara ilişkin mahal... ...belgeler tarafımdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir.

...uzatımı talebinde bulunulduğu, bu süre uzatımı talebinin uygun bulunduğu ve davacı şirkete elden... ...olayda davacı şirketin ilk ek süre isteminin de kabul edildiği, basiretli bir tacir olması beklenilen... ...kararının ONANMASINA, 08/02/2023 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi. 2023/475) Yüklenicinin verilen ek süre içerisinde de...

maddesi ise şu şekildedir: “Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı... ...yönündeki görüş hükme esas alınarak davanın kabulüne karar verilmiş ise de; Davacı ile davalı... ...bulunmadığının tespitine ve müvekkilinin istihkakından kesinti yapmak yolu ile tahsil edilen 64.769,98TL... ...anlaşıldığından, davalının karar düzeltme talebinin kabulü ile Dairemizin onama kararının...

... TL'lik kamu zararına sebep olduğu; Kabul tarihine veya varsa garanti süresinin... TL olmasına karşın, kamu zararı tutarı kesin teminat tutarı kadar olan ... TL olduğu, yükleniciye ödenecek tutarın ...