... 14.12.2006 tarihiyle 22.04.2007 tarihleri arasında geçici kabulde belirlenen işlerin giderilmesi için hakediş ile denetim hizmetleri ... USD’ye çıkarıldığı, poliçe konusu işe ait inşaat süresinin proje sahibi kuruluşun geçici kabulüne göre değil, kısmi ... 2 maddesi uyarınca sel rizikosunun teminat içinde olduğu, kesin kabulün bulunmadığı, poliçe genel şartlarının 14/b ...

...tutanağı eki eksik ve kusurlu imalat listesinde yer alan ve geçen süre zarfında yüklenici tarafından yapılmayan ancak kullanıma... ...müracaatı üzerine, kesin kabul komisyonu oluşturularak geçici kabuldeki esas ve usullerle kesin kabul yapılır. Geçici kabul , geçici kabul noksanları , kesin kabul , kesin teminat , kusurlu imalat

...UH.I-1182 nolu kararı) Sözleşme sürecinde, hakedişten ceza kesintisi yapılan firmaların iş veya meslek ahlakına aykırı... ...tarihli tutanağına istinaden işin süresi olan 5 günlük süre içerisinde süsleme alanlarındaki tavan süslemeleri sayısının...

Kesin teminat 11.1.1. rakam ve yazıyla) kesin teminat vermiştir. Kesin teminat mektubunun süresi ../ Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

... cezası kesildiğini, ayrıca davalı yüklenicinin geçici kabulde belirtilen eksik ve ayıpları verilen 30 günlük süre içinde ... tarihi ile eksikliklerin giderilmesi için geçen 155 günlük süre üzerinden sözleşmede belirlenen günlük gecikme cezasının ¼ ... fazla ödeme yapıldığını, davalı yüklenicinin 14 nolu kesin hakediş alacağı 1.185.233,70 TL’den ödemesi gereken bu ...

Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir. Bu durumda, düzenlenecek her hakedişten %6 oranında yapılacak kesintiler teminat olarak alıkonulur.

maddesi gereğince nakdi teminat kesintisi yapılması mümkün değildir. ...onaylanması koşuluna tabii tutulmuş olup, davalı iş sahibinin kesin kabulden kaçınması nedeniyle tasfiye kesin hesabının mahkemece...

...geçici kabulün yapıldığını ve 19.11.2012 tarihinde de kesin hesaba bağlandığını belirterek 20.657,00 cezai şart... ceza uygulaması , eksikliklerin giderilmesi için verilen süre , geçici kabul eksiklikleri

...görüşmelere rağmen kesin teminatın taraflarına ödenmediğini ileri sürerek kesin teminat bedeli olan 26.100 TL ve çalıştırılan... beraat kararı , kesin teminatın gelir kaydedilmesi , takipsizlik kararı

(3) Ön ve/veya kesin proje üzerinden ihaleye çıkılan işlerde, uygulama... “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde, “…