...Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25. ...kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve... ...ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi durumunda, ayrıca protesto çekmeye... ...500 gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hâle getirmek zorunda...

...gerekirken ancak 01/02/2016 tarihinde geçici kabule hazır olduğunun davacı tarafından... ...kabul edilebilir olduğu ve idarenin yükleniciye ne kadarlık gecikme cezası... ...vekilince tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer... ...müvekkili şirketin fazladan ödemek durumunda kaldığı bedelden şimdilik...

...olup olmadığı hususu ile ilgili olarak yüklenicisi ile idare arasında anlaşmazlık... ...bilgi ve açıklama talep etmemeleri durumunda ihale dokümanında yer alan... ...projesi: belli bir yapının onaylanmış kesin projesine göre yapının her türlü... ...Asansörlerdeki yeşil etiket işlemleri geçici kabule kadar tamamlanacaktır.)”

...işin yapımı sırasında ve gerekse kesin kabule kadar olan sürede bu gibi... ...işçilik miktarlarında azalma olması durumunda fiilen kullanılan malzeme... Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.

...kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme... Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez. ...95’inin tamamlanmadığı ve geçici kabule hazır olmadığı, Belirtilmektedir... ...olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine...

...girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak... ...2018 tarihli dilekçesiyle işin geçici kabule hazır olduğunu belirtmesi üzerine... ...işlemin idarî davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi zorunlu bir idarî... ...kusuruyla gecikme yaşamamış olması durumunda herhangi bir fiyat artışı...

...dilekçesinde, işin bitirildiği ve geçici kabule hazır olduğunun 29/04/2021 tarihli... Trafonun TEDAŞ kabulü yüklenici tarafından yaptırılacaktır.”, ...işin geçici kabulünün yapılması ve kesin hakedişlerinin ödenmesi talebini...

...görülmesine rağmen işe devam etmesi durumunda oluşacak zararları nedeniyle... ...mektup numara ve 240.000,00 TL tutarlı kesin teminat mektubu bedelinin tarafına... Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir. ...06.2019 tarihine kadar işin geçici kabule hazır hale getirilmesinin istendiği...

...ve değerlendirmesi; Söz konusu işin kesinleşen ihale kararının 26/11/2021... ...BeşYüzElli) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır... Yüklenicinin görüş ve talebi; Yüklenicinin 08/03/2022 tarihli dilekçesinde... ...çalışmaya uygun olmayan devre, ödenek durumuna ve imalatın cinsine göre dikkate...

...sözleşmeye uygun olarak malın kısmi kabule konu olan kısmını süresinde... ...açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde sözleşmenin... ...ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması... ...adet yazıcının teslimi için davalı yükleniciye 10.12.2011 tarihine kadar...