...yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 Kamu İhale... ...10/2019 tarihinde arıza yaptığı, işin teknik şartnamesinin 8.7. ...2019 itibarıyla yapıldığı, kesin kabulün ise yapılmadığı görülmektedir... Kesin Kabul” başlıklı 6.2. ...ilişkin yönetmelik gereği sistemin kabulünü yapacak ilgili kurum/kuruluşla...

...teslim tarihinden itibaren muayene ve kabulünde geçen süreler işin süresinden... ...protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme... ...idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler... Bahsi geçen, Yönetmelik eki Tip İdari Şartnamenin 52.

...yapılan kısımları incelendiğinde; kesin bir yangın çıkış sebebi ve... ...Bilirkişi No: 10391) talep edilmiş olup, adı geçen Bilirkişinin hazırladığı Raporda... ...ifadelerle; dosyası incelenen söz konusu işin sözleşmesine göre iş bitim tarihi... ...istinaden söz konusu işin geçici kabulü 31.12.2018 tarihinde yapılmış... ...dair bir hesaplama yapılmadan geçici kabulün gerçekleştirildiği Tespitlerine...

...koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında... quot;Kesin teminat başlıklı 43. ...koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında... ...komisyonu kararında ikinci istekli durumuna geçen müdahil şirketlerin oluşturduğu... ...4 no.lu ihale komisyonu kararı ile işin yüklenicisinde değişiklik olacağından...

...sayılı yazı ve eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından 4734 Sayılı... ...olmak üzere %95 oranında tamamlanan işin geçici kabulünün yapılması... ...kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme... ...geçici hakedişin ödenmesi ve geçici kabulün yapılması konulaında yüklenici... ...düşüldüğü, yüklenicinin geçici kabulün yapılması ve 2 nolu geçici...

... kısmında yer alan takvim incelenerek işin uzamasına neden olmuş olan sürenin hesaplanmasında ... sonlandığı 13/05/2014 aralığı arasında geçen 158 günlük gecikmenin davacıdan kaynaklanmadığı ... 29 TL olup bu miktar gecikme cezası kesintisi yerinde olmadığından bu miktar üzerinden davanın kısmen kabulüne, fazlaya ilişkin istemin reddine, davanın ...

...yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 Kamu İhale... ...2019 itibarıyla yapıldığı, kesin kabulün ise yapılmadığı görülmektedir... Kesin Kabul” başlıklı 6.2. ...ilişkin yönetmelik gereği sistemin kabulünü yapacak ilgili kurum/kuruluşla... ...10/2019 tarihinde arıza yaptığı, işin teknik şartnamesinin 8.7.

Bu itibarla, dilekçi iddialarının kabulü ile 253 sayılı İlam’ın 8. ...iş zamanında bitirilemediği takdirde geçen her takvim günü için yüklenicinin... ...için gecikme cezası kesilmemesi ve Kesin teminatın gelir kaydedilmemesi... Sözleşmede işin süresi 750 gün olarak belirlenerek...