...Kurumuna olan prim borçlarının, kesin teminat mektubunun süresinin... ...yüklenicinin sözleşme konusu işler nedeniyle idareye ve Sosyal... ...maddesinde sorumlu olarak adı geçen kişilerin bu süreçte yapılan... ...teminat mektubunun geçerlilik süresinin sona ermesiyle firmanın...

...onay tarihli 39 nolu hakediş ile kesin hakediş düzenlendiğini... ...karar taraf vekillerince yasal süresi içerisinde temyiz edilmiştir... Bahsi geçen bu maddelerden 14.

...davranışa son verilmemesi halinde geçen her gün için sözleşme... maddesi uyarınca yapılan işlerin zaman planlamasının... ...olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine... ...kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir...

...kabulünde geçen süreler işin süresinden sayılmaz. ...protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir... ...veya hizmet alımları ile yapım işlerinde; isteklilere talimatları... Bahsi geçen, Yönetmelik eki Tip İdari Şartnamenin 52.

...yazıları ile eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı... 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...süre uzatımı ile birlikte işin süresinin 956 güne çıkarılarak... ...geçici kabulünün yapılması ve kesin hakedişlerinin ödenmesi...

...edilmeyip onaylanmamış ve bedeli kesinlikle ödenmediğini, davalı... ...yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı vekili...

...verilmiş, hüküm taraf vekillerince süresi içinde temyiz edilmiştir... ...doğraması ve kompozit cephe kaplaması işlerinin davalılarca üstlenildiği...

hakedişlerden gecikme cezaları kesilmiştir.) - ...yapılan kısımları incelendiğinde; kesin bir yangın çıkış sebebi... ...10391) talep edilmiş olup, adı geçen Bilirkişinin hazırladığı... ...geldiği günden itibaren yasal süresi içinde yani 06.12.2018...

...görülen ve istinaf incelemesinden geçen alacak davasında verilen... ...verilmesi gerektiğini, işin teslim süresinin sözleşmede işe başlama... ...tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı... ...işleri de etkilediği, diğer bazı işlerin de yeniden ele alınacağı...