Ancak, temyize konu ödemenin yapıldığı işe ilişkin arsa temin edilmeden ihaleye çıkılması, mevzuata aykırılık teşkil etmektedir. ...gerektirmesi nedeniyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan yapım işlerinde ise kesin proje ile ihaleye çıkılabilir. 

... hükümlerine uygun olarak yapılan ödemelerin fazla ödeme sayılamayacağını ve hak edişlerden kesinti yapılarak geri alınamayacağını ileri sürerken, davalı taraf da; sözleşme eki olan ... fiyata dahil olduğundan ayrıca ödeme yapılamayacağını, yapılan ödemenin fazla ve yersiz ödeme olup hakedişlerden kesilmesinde bir usulsüzlük ve sözleşmeye aykırılık bulunmadığını savunmaktadır ...

5393 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin (l) bendinde belirtilen danışmanlık ödemeleri de bu kapsamdadır. 2) Muhasebe, kesin hesap ve raporlama. TL’lik, 11184 ve 16021 nolu ödeme emirleriyle ise ...

(3) Hizmet satın alınan avukatlara yapılacak ödemeler bu madde kapsamı dışındadır.” denilmektedir. ...konusu olamayacağını, kamu zararından bahsedebilmek için gelir olarak aktarılacağı kesin bir tutarın söz konusu olması gerektiğini ifade etmişlerdir.

...hususun göz önünde bulundurulmadığı, imalatların bir bütün olarak değerlendirildiği ve ödemenin “profilli demirden kalıcı iksa yapılması işçiliği”ni de kapsayan “profilli... Görüldüğü üzere, …nün … tarihli yazısında … tarihli yazısını teyit ederek kesin bir şekilde işban demirinin profilli demirden ödenmemesi gerektiği talimatı verilmiştir...

... bedele dahil olmadığından KDV de eklenmek suretiyle hakettiği iş bedeli ile kanıtlanan ödemeler ve kâr kaybı alacağı yönünden de fesihten sonraki dönemde yüklenicinin başka bir ... kâr kaybı alacağı KDV’ye tabi olmadığından kâr kaybına ayrıca KDV eklenmeksizin; Kesin teminatın iadesi ile ilgili olarak da sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin ...

... bedele dahil olmadığından KDV de eklenmek suretiyle hakettiği iş bedeli ile kanıtlanan ödemeler ve kâr kaybı alacağı yönünden de fesihten sonraki dönemde yüklenicinin başka bir ... kâr kaybı alacağı KDV’ye tabi olmadığından kâr kaybına ayrıca KDV eklenmeksizin; Kesin teminatın iadesi ile ilgili olarak da sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin ...

... telafi edilmesinin söz konusu olmadığı, 2.800.416-TL fiyat farkı ödemesi yapıldığı, bu ödemenin inşaat maliyetlerindeki artış karşısında yetersiz olduğu, fiyat artışının %250 ... rağmen işin bitirilmesinin amaçlandığı, bu sebeple tasfiye talebinde bulunulmadığı, kesinleşmiş bir yargı kararı olmaksızın işin gecikmesindeki aslî kusurun davacıda olduğu sonucuna ...