...birleşen 2010/188 Esas sayılı davada ise teminat mektubunun güncellenmesi nedeniyle... ...ise “davanın bozma ilamı kapsamında kesinleşmesiyle yeniden hüküm tesisine... harcı olduğu tespit edilmiştir.

...bildirildiği, Kamu İhale mevzuatı gereği “kesinleşen ihale kararı bildirildikten... ...Ortaklığı’ndan da yeniden geçici teminat mektubunun istenilmesi, sözleşme... ...ihaleyi yapan idare tarafından ekonomik açıdan en avantajlı konuma gelen...

rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.  ...esaslı sözleşmelerde, işlerin ön veya kesin projeleri, şartnameler ve diğer... ...edildiği, idaresince proje bedellerinin hakedişten çıkarıldığı, bu duruma...

...Mahkemesince davanın reddine karar verilmiştir. ...vekilince duruşma istemli temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer... ...ve bu gecikmeye neden olan sürelerin hakedişten kesildiğini, 1 no.lu hakedişin...

...davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Davalı iş sahibi kesinleşen yargı kararı uyarınca davacının... ...gereği davalıya 3.026.000,00 TL bedelli teminat mektubu verildiğini, 26.07.2010...

Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya... ...kendi kusurlarının bulunduğuna dair kesin delil olmaksızın yasaklama kararı... Bakanlık, görüş bildirmemiştir.

...kâr kaybı alacağının tahsili istemine ilişkindir. ...istemesi mümkün olduğu gibi varsa teminat mektuplarının iadesini de talep... ...gönderilmesine, 25.09.2019 gününde kesin olmak üzere oybirliğiyle karar...

... - KONU İzmir Valiliği’nin (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) 31/12/2021... ...2021 tarihi esas alınarak 15 nolu son hakedişten kesilen 17.360 TL’nin taraflarına... ...işin geçici kabulünün yapılması ve kesin hakedişlerinin ödenmesi talebini...

...bedelinin 1.597.594,92 TL’lik kısmının, kesintinin haksız olması sebebiyle... ...yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir.” hükmü yer almaktadır.... ...taraf vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.