… Davalı idare vekili; teminat mektubunun nakde çevrilerek tahsili gerektiği... maddesinde düzenlenen teminat mektubunun gelir kaydedilmesi koşulları oluşmadığından... ...hesaplanan 1.087.187,40 TL gecikme cezasının kesin hesapta yüklenici alacağından düşülmesi...

...işin feshedildiği ve yükleniciye 1 (son) no.lu hakedişle 35 günlük hizmet bedeli ile beraber... ...göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.” Görüldüğü...

...kesin hesabının 21.12.1995 tarihli kesin hesap hakediş raporuyla çıkarıldığı ve aynı tarihli... Dosyada ikinci sözleşmeyle ilgili kesin kabul tutanağı bulunmamaktadır. maddede öngörülen 12 aylık teminat süresi 14.11.1995 tarihinde dolmuştur.

...idareye zarar verildiği ve tarafına ödenen hakedişin fazlaya ilişkin kısmı için alacak... Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir. ...gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların gelir kaydedileceği ve sözleşmenin...

Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir. ...dosya üzerinden davalı idare aleyhine, hakediş ödemelerinin %60 oranında yapıldığı... ...söz konusu işlemin idarî davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi zorunlu bir idarî işlem...

...geçersizliğinin tespiti, eksik ödemenin tahsili, teminat mektubunun iadesi ve zararların tazmini istemlerine... Bu taleple bağlılık ilkesinin bir gereği olup, HMK'nın 26. ...aykırı olmasının tespiti ile müvekkil firmanın teminatının iadesi ve şimdilik 5.000,00 TL... ...alan alanda faaliyet gösterilmiş gibi müvekkile hakediş ödendiğini, bu haliyle sözleşme dışı...

...teminatlarını geri istemesi mümkün olduğu gibi varsa teminat mektuplarının iadesini de talep edebilir... Davacının teminat mektubu, harç ve devamı ile ilgili bir talebi... ...Dairesi’ne gönderilmesine, 25.09.2019 gününde kesin olmak üzere oybirliğiyle karar verildi...

...Servis İstasyonları Gösterir Liste ile Tescom “Kesintisiz Güç Kaynakları”na teknik servis... ...değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedileceği, sunduğu...