...imzalayamayacaklarının ifade edildiği ve geçici teminatlarının iade edilmesinin istenildiği, söz konusu dilekçe... maddelere göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

...işleminin iptal edilmesi ve söz konusu geçici teminatın iade edilmesine dair Kamu İhale Kurulu... ...iptal edilmesi ve söz konusu geçici teminatın iade edilmesine ilişkin dava konusu işlemin tesis... ...sonra ortaya çıkması durumunda kesin ve ek kesin teminat irat kaydedilirken ihale sürecinde... ...ihtarname üzerine söz konusu şirketin teklif mektubundaki vergi numarası ile teklif zarfı...

...iade etmesi gerektiği ve daha önce alınan boya iade edilmeden garanti yükümlülüğünün başlamayacağı... ...gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme... ...bu sebeple davacı şirketin nakte çevrilen teminat mektubu ile sözleşme bedelini idareden...

Yaptırımlar ihaleye katılmaktan yasaklanma ve teminatın gelir kaydedilmesidir. Kesin Teminatın İrat Kaydedilmesine Karşı Açılan Dava Ankara 5.

...bedeli alacağı ile zamanında iade edilmeyen teminat mektubu için ödenen komisyon bedellerinin... ...alınacağından yapılan ödeme ya da ara hakedişten kesinti yapılmamış olması iş sahibi aleyhine... ...yapılmak suretiyle bakiye iş bedeli ve teminat mektubu komisyon bedeli alacağı ile ilgili sonucuna...

...fiyat teklif sahibine teklif mektubu ve geçici teminatın süresinin uzatılması konulu tebligat... ...yapılması” başlıklı 16.7’nci maddesinde “Kesinleşen ihale kararı bildirildikten sonra... ...talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir. ...konulu yazı ile “Teklif mektubu ve teminat mektubunuzun sürelerini teklif ve sözleşme...

...tekliflerinin değerlendirmeye alınması ve geçici teminatın iade edilmesi gerektiği iddialarına... ...anlaşılmaktadır Bu noktada istekli tarafından teklif mektubunda taahhüt edilmeyen bir konuya ilişkin... ...durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması...

...geçersiz olduğunu, sözleşme kapsamında idareye sunulmuş kesin teminat mektubunun iadesini ve usulüne uygun imzalanmış sözleşmenin kurulması ve işin tamamlanması için yaptığı toplamda 261.480,82-TL masrafı talep ettiğini, ancak idare 06.01.2016 tarihli yazısında teminat mektubunun iade edileceğini ancak yapılan masraflara ilişkin ödeme yapılmayacağının...

...işinin süresinin uzaması nedeniyle davacı yüklenicinin süre uzatımına hak kazandığı, bu durumda, sözleşmenin feshi yerine tasfiyesinin gerekeceği, ayrıca kesin teminat mektubunun iadesinin gerekeceği sonucuna varılmıştır.

...sözleşme gereği idareye verilen ve idarece nakde çevrilen vakıf bankasına ait 13/03/2018 tarih ve 7100240426 mektup numara ve 240.000,00 TL tutarlı kesin teminat mektubu bedelinin tarafına iadesine, kamu ihalelerinden yasaklılığının kaldırılmasına, yargılama gideri ve avukatlık ücretinin davalıya yüklenilmesini talep ve dava etmiştir...