… Davalı idare vekili; teminat mektubunun nakde çevrilerek... maddesinde düzenlenen teminat mektubunun gelir kaydedilmesi koşulları... ceza süresi , gecikme cezası , işin süresi , teslim tarihi ...1.087.187,40 TL gecikme cezasının kesin hesapta yüklenici alacağından...

...sözleşmenin feshinin iptali ve irat kaydedilen teminatın iadesi istemiyle açılan... ...tarafından işveren idareye verilen teminat mektubunun nakde çevrilmeden idarece... ...tarihinde bitirilmesi gereken işin süresinde bitirilmediği, 03/01/2012... ...kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve...

...00 TL, fiyat farklarındaki teminat kesintilerinden kaynaklı alacağı 42... ...bulunmadığını, sözleşmenin feshi, tasfiye ve teminatın gelir kaydedilmemesi işlerinde... İlave sürelerle birlikte toplam iş süresi 1043 güne uzamıştır.

Şti.’nin geçici teminatının iade edilmesi, bu istekli... ...tarihli yazısı ile 60 günlük teklif süresinin dolduğu, bu nedenle sözleşme...

...kullanıma mani olmayan imalat bedellerinin kesin hesapta kesilip kesilemeyeceği... ...olursa yüklenicinin varsa hakediş veya teminatından uygun görülecek bir bedel...

...alındığında 5 yıllık zamanaşımı süresi 26.12.2016 tarihinde dolmaktadır... ...bitirdiklerini, 26.12.2011 tarihinde kesin hak ediş tutanağı düzenlenerek...

...haksız feshedildiğinin tespiti, teminat mektubunun iadesi, bakiye iş bedeli... Defter ve kayıtlarına göre süresinden önce fesih nedeniyle yüklenicinin... ...bozmanın şümulü dışında kalarak kesinleşen cihetlere ait temyiz itirazlarının... Teminatın iadesine ilişkin hükümler başlıklı sözleşmenin 10.4.1.

...haksız feshedildiğinin tespiti, teminat mektubunun iadesi, bakiye iş bedeli... Defter ve kayıtlarına göre süresinden önce fesih nedeniyle yüklenicinin... ...bozmanın şümulü dışında kalarak kesinleşen cihetlere ait temyiz itirazlarının... Teminatın iadesine ilişkin hükümler başlıklı sözleşmenin 10.4.1.

...edilmesinde gelir kaydedilmesi gereken kesin teminatın iade edilmesi nedeniyle... ...edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.” hükmü gereğince...