...Kamu İhale mevzuatı gereği “kesinleşen ihale kararı bildirildikten... sözleşmeye davet , teklif geçerlik süresi ...Ortaklığı’ndan da yeniden geçici teminat mektubunun istenilmesi, sözleşme... ...karara karşı idari yargı mercilerine başvurulduğu, Ankara 14. ...

Genel Müdürlüğünün İçmesuyu Dairesi Başkanlığı 13. ...yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı vekili istinaf... ...kapsamında idareye sunulmuş kesin teminat mektubunun iadesini...

...feshinin iptali ve irat kaydedilen teminatın iadesi istemiyle açılan... ...işveren idareye verilen teminat mektubunun nakde çevrilmeden idarece... maddesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 47. ...tarihinde bitirilmesi gereken işin süresinde bitirilmediği, 03/01... ...kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir...

...haksız feshedildiğinin tespiti, teminat mektubunun iadesi, bakiye... ...Defter ve kayıtlarına göre süresinden önce fesih nedeniyle... Belediyesi’ne devredilen ... ...bozmanın şümulü dışında kalarak kesinleşen cihetlere ait temyiz...

...haksız feshedildiğinin tespiti, teminat mektubunun iadesi, bakiye... ...Defter ve kayıtlarına göre süresinden önce fesih nedeniyle... Belediyesi’ne devredilen ... ...bozmanın şümulü dışında kalarak kesinleşen cihetlere ait temyiz...

… Davalı idare vekili; teminat mektubunun nakde çevrilerek... ...addesinde düzenlenen teminat mektubunun gelir kaydedilmesi koşulları... ...işler nedeniyle işin teslim süresinin 27.09.2006 tarihi olduğu... ...187,40 TL gecikme cezasının kesin hesapta yüklenici alacağından...

...ait 2005/1931324 numaralı Banka Teminat Mektubunun paraya dönüştürülmemesi... ...TL tutarındaki banka teminat mektubunun yükleniciye iadesine... “Taahhüdün Yerine Getirilmemesi” başlıklı 26. ...gecikme cezası kesilmemesi ve Kesin teminatın gelir kaydedilmemesi... Sözleşmede işin süresi 750 gün olarak belirlenerek...

...TL, fiyat farklarındaki teminat kesintilerinden kaynaklı alacağı... ...sözleşmenin feshi, tasfiye ve teminatın gelir kaydedilmemesi... ...taahhüdünü yerine getirmemesi ve işi süresinde bitirmemesi üzerine... ...verilmesine; birleşen davanın reddine karar verilmiştir.

...bendinde; “Malzemelerin son teslim süresi; sözleşmenin imzalanmasını... ...halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi... Çevre, Temizlik Ağaç, Peyzaj ve Enerji Tic.

...ile zamanında iade edilmeyen teminat mektubu için ödenen komisyon... ...karara karşı davalı vekili süresinde temyiz kanun yoluna başvurmuştur... ceza , sgk , teknik personel ...itibaren 1 yıl sonrasında da kesin kabul ve ilgili teminatın...