...sözleşmenin feshinin iptali ve irat kaydedilen teminatın iadesi istemiyle açılan... ...tarafından işveren idareye verilen teminat mektubunun nakde çevrilmeden idarece... ...teslim edilmediği, ancak yapım işinin süresinin uzaması nedeniyle davacı... ...kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve...

...kaynaklanmakta olup, davalı yüklenicinin teminat süresince bakım ve onarım yükümlülüğünü... maddesine göre teminat süresinin işin bitimi ile kesin kabul... maddesinde, kesin kabul işlemlerinin idarece onaylanacağı...

...kullanıma mani olmayan imalat bedellerinin kesin hesapta kesilip kesilemeyeceği... ...olursa yüklenicinin varsa hakediş veya teminatından uygun görülecek bir bedel...

...değerlendirilerek sözleşmenin feshedilmesi ve kesin teminatın yükleniciye iade edilmesi... ...edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.” denilmektedir...

...edilmesinde gelir kaydedilmesi gereken kesin teminatın iade edilmesi nedeniyle... ...edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.” hükmü gereğince...

… Davalı idare vekili; teminat mektubunun nakde çevrilerek... maddesinde düzenlenen teminat mektubunun gelir kaydedilmesi koşulları... ...fazla işler nedeniyle işin teslim süresinin 27.09.2006 tarihi olduğu... ...1.087.187,40 TL gecikme cezasının kesin hesapta yüklenici alacağından...

...geçici kabulüne göre değil, kısmi yada kesin kabulüne bağlı bulunduğu, RE... ...şirketin tanzim ettiği poliçenin süresinin zeyilnameler ile 14.12.2006... ...uğradığını, genişletilmiş bakım teminatının da verildiğini, başvuruya...

...tespiti, fesih nedeniyle tazminat ve teminat mektubu bedellerinin tahsili... ...suretiyle irad olarak kaydedilen iki adet kesin teminat mektubu bedeli için 2... ...ve iş sahibi tarafından da teminat mektubunun irat kaydedilmesi mümkün...

...iptal edilmesi ve söz konusu geçici teminatın iade edilmesine dair Kamu... ...ortaya çıkması durumunda kesin ve ek kesin teminat irat kaydedilirken ihale...