...00 TL, fiyat farklarındaki teminat kesintilerinden kaynaklı alacağı 42... ...uyarınca yapılacak bütün ilanlar, aynı zamanda Elektronik Kamu Alımları Platformunda... ...bulunmadığını, sözleşmenin feshi, tasfiye ve teminatın gelir kaydedilmemesi işlerinde... İlave sürelerle birlikte toplam iş süresi 1043 güne uzamıştır.

...malzemelerin en geç 14.05.2004 tarihine kadar teslim edilmesi, aksi halde... ...protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme... ...tarihinde sözleşmenin feshedilerek teminatın irat kaydedildiğini, şartnamenin...

...Yüklenicinin oluşacak alacaklarından veya teminatlarından kesileceği tutanak altına... ...üzerinden ödenmesi sonucu kamu zararına neden olunduğu iddiası ile ilgili olarak... ...ve ödenek aktarılması, geçici ve kesin kabul işlemleri, gecikme halinde... ...TL (24 saatlik bir günün herhangi bir zaman aralığında araç kullanılmışsa...

...alacağı ile zamanında iade edilmeyen teminat mektubu için ödenen komisyon... ...değiştirilip ve iş başında bulunma zaman ve süreleriyle ilgili düzenleme... ...yapılan ödeme ya da ara hakedişten kesinti yapılmamış olması iş sahibi... ...Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, taraf vekillerince...

-TL tutarındaki banka teminat mektubunun yükleniciye iadesine, .. ...verilen süre uzatımı hariç, iş zamanında bitirilemediği takdirde geçen... “Taahhüdün Yerine Getirilmemesi” başlıklı 26. ...için gecikme cezası kesilmemesi ve Kesin teminatın gelir kaydedilmemesi...

...güncellenmesi ve güncellenen tutar ile kesin teminatların tutarı arasındaki farkın... d) Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek. ...Ancak geçen süre zarfında muhtelif zamanlarda araç teslimlerinin gerçekleştiği... ...lirası elli kuruş) gecikme cezası kesintisinin uygulanması, 16.1.4 ve 16...

...alacağı ile zamanında iade edilmeyen teminat mektubu için ödenen komisyon... ...değiştirilip ve iş başında bulunma zaman ve süreleriyle ilgili düzenleme... ceza , sgk , teknik personel ...tarihten itibaren 1 yıl sonrasında da kesin kabul ve ilgili teminatın diğer...

Sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak, - ...diğer kamu görevlilerinden farklı teminatlarla donatılması gerektiği... ...Başkanı görevinde bulunamayacağı zaman başkan yardımcılarından birine... b) Denetim raporları hakkında görüş bildirir.