...sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir. c) Genel salgın hastalık. Asliye Mahkemesi nezdinde ... ...günlük (4 Şubat 2019 tarihine kadar) süre verildiği, davacı... ...işlemin idarî davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi zorunlu bir... ...gecikmeli olarak ilerlediği ve işin süresinde bitirilmesi için gerekli...

Bunun üzerine bakılan dava açılmıştır. ...kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir... ...yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, 4734 sayılı Kamu İhale... ...davacı şirketin nakte çevrilen teminat mektubu ile sözleşme... ...kabulünden sonra 12 ay olduğu, garanti süresi içinde malda hata, ayıp...

...hükümlerine göre yüklenilen işi süresinde yerine getirmeyen davacının... maddesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 48. ...kabulüyle, 09/07/2019 tarihine kadar işin bitirilmediği gerekçesiyle... ...sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir. ...kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların gelir kaydedileceği...

...tarihinde idareye başvurarak iş süresinin uzatılması talebinde... ...haklı olduğundan davacının teminatın iadesi talebinin yerinde... ...numara ve 240.000,00 TL tutarlı kesin teminat mektubu bedelinin... maddesi ile 4735 sayılı Yasaya eklenen geçici 4. ...başlandığı ve 20.06.2019 tarihine kadar işin geçici kabule hazır...

...Kamu İhale mevzuatı gereği “kesinleşen ihale kararı bildirildikten... sözleşmeye davet , teklif geçerlik süresi ...Ortaklığı’ndan da yeniden geçici teminat mektubunun istenilmesi, sözleşme... ...onaylanması ile sözleşme imzalanmasına kadar geçecek süre ve benzeri... ...karara karşı idari yargı mercilerine başvurulduğu, Ankara 14. ...

...verildiği tarihten 20 gün öncesine kadar çekilebileceği ve geçmişe... ...işe ait sözleşmeye göre işin süresinin 500 (beşyüz) gün, sözleşmenin...   Ödenek %   ...esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın... …… ödenek tespit olunmuştur.

...tarihinden 03/12/2021 tarihine kadar 7 adet hakedişin yapıldığı... ...ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle... ...esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın... ...farkı güncellemesi yapılarak ödenek aktarımının yapılmasına...

...için sözleşmesinde belirtilen kesinti ve cezalar uygulanır.... Yüklenici, işi süresinde veya belli dönemler... ...sözleşme feshedilmediği için kesin teminatın gelir kaydedilmesi söz... ...maddesindeki esaslara göre bu dönemler itibariyle kayıt tutar...

...başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması... ...örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede... ...dışı bırakılacak, ancak geçici teminatları gelir kaydedilmeyecek... ...anılan kişinin yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan...  hususunun bildirildiği, Yine Kırklareli 5.