...ise de davacının temyiz dilekçesinin süresi içerisinde temyiz defterine kaydedilmediği... maddesinde ise “Yüklenici teminat süresi veya yukarıdaki fıkrada... ...bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için, giderilecek... ...yapıldığını ve 19.11.2012 tarihinde de kesin hesaba bağlandığını belirterek... bent uyarınca davalının sair temyiz itirazlarının reddine, 3.

... uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında ... kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların gelir kaydedileceği ve sözleşmenin ... fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, 4734 sayılı Kanun'un 2 ...

Defter ve kayıtlarına göre süresinden önce fesih nedeniyle yüklenicinin... Belediyesi’ne devredilen ... ...bozmanın şümulü dışında kalarak kesinleşen cihetlere ait temyiz itirazlarının... Teminatın iadesine ilişkin hükümler başlıklı sözleşmenin 10.4.1. ...davacı yüklenicinin fesih tarihine kadar taleple bağlı kalınarak sadece...

Defter ve kayıtlarına göre süresinden önce fesih nedeniyle yüklenicinin... Belediyesi’ne devredilen ... ...bozmanın şümulü dışında kalarak kesinleşen cihetlere ait temyiz itirazlarının... Teminatın iadesine ilişkin hükümler başlıklı sözleşmenin 10.4.1. ...davacı yüklenicinin fesih tarihine kadar taleple bağlı kalınarak sadece...

...nde, tasfiye geçici kabul ile tasfiye kesin kabul tarihleri arasında trafo... ...başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek... ...süresine ilişkin 20 inci maddesinde “Teminat süresi 18 ay olup, bu süre geçici... Teminat süresindeki bakım ve giderler” başlıklı... ...yaşandığının tespit edildiği ve polis merkezine gidilerek şikâyetçi olunduğu, çalınan...

...örtüsü altında bulunan inşaat atıkları nedeni ile iş makinalarının yağışlı... ...kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve... ...çözülebilmesi için yapım işinin süresinde tamamlanması önem arz ettiği... ...tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.

Genel Müdürlüğünün İçmesuyu Dairesi Başkanlığı 13. ...yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı vekili istinaf... ...sözleşme kapsamında idareye sunulmuş kesin teminat mektubunun iadesini ve...

...İstatistik Genel Müdürlüğünce düzenlenen adli sicil belgesinin sunulduğu, anılan... ...edildiği iddia edilen olayda her ne kadar Nuh Yıldırım üzerine atılı... ...verildiği ve cezanın 14.09.2023 tarihinde kesinleştiği anlaşılmıştır.  Sanığın denetim süresi içerisinde kasıtlı suç işlediği... ...ihale dışı bırakılma ve geçici teminatın gelir kaydedilmesi müeyyidesinin...

...Mahkemesi tarafından, dava sonuçlanıncaya kadar işe ilişkin ... -TL tutarındaki banka teminat mektubunun yükleniciye iadesine, .. “Taahhüdün Yerine Getirilmemesi” başlıklı 26. ...için gecikme cezası kesilmemesi ve Kesin teminatın gelir kaydedilmemesi... Sözleşmede işin süresi 750 gün olarak belirlenerek...