...karar verildiği ve cezanın 14.09.2023 tarihinde kesinleştiği anlaşılmıştır.  Sanığın denetim süresi içerisinde kasıtlı suç işlediği anlaşıldığından... ...nedeniyle ihale dışı bırakılma ve geçici teminatın gelir kaydedilmesi müeyyidesinin uygulanmasında...

-TL tutarındaki banka teminat mektubunun yükleniciye iadesine, .. ...arasındaki süre için gecikme cezası kesilmemesi ve Kesin teminatın gelir kaydedilmemesi nedeniyle... Sözleşmede işin süresi 750 gün olarak belirlenerek iş bitim...

...göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.” Hükmüne yer... ...tarihi sayılmak üzere, geçici kabul, teminat süresi ve bu süredeki bakım sorumluluğu, kesin... Teminatın kalan kısmının geri verilmesi ise 45 inci madde esaslarına göre yapılır.

...isteklinin teklif verdiği, 16.06.2023 tarihli kesinleşen ihale komisyonu kararına göre ihalenin... ...yapılmaması halinde idarenin bu tutarı yüklenicinin teminatından veya hakedişinden keseceği, tekrarı... ...diğer işlerde kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde...

… Davalı idare vekili; teminat mektubunun nakde çevrilerek tahsili gerektiği... ceza süresi , gecikme cezası , işin süresi , teslim tarihi ...hesaplanan 1.087.187,40 TL gecikme cezasının kesin hesapta yüklenici alacağından düşülmesi...

...Alımı ihalesi üzerinde kaldığı hâlde süresi içerisinde sözleşme imzalamadığından... ...yetkililerinin gelmesine karşın ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim veya vergi... ...sunulamaması üzerine en fazla gösterilen geçici teminatın irat kaydedilebileceği; ancak ihalelere...

… tarihinde yapıldığı, işin süresinin ……… ...göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.” hükmüne yer... Teminatın kalan kısmının geri verilmesi ise 45 inci madde esaslarına göre yapılır.

...gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme... Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.  “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde; “…

...sözleşmenin feshinin iptali ve irat kaydedilen teminatın iadesi istemiyle açılan davada... ...09/05/2011 tarihinde bitirilmesi gereken işin süresinde bitirilmediği, 03/01/2012 tarihinde... ...gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme...