...gerçekleştirildiği, yüklenicinin iş artışı, süre uzatımı ve fiyat farkı taleplerinin... ...60) süre uzatımı ile birlikte işin süresinin 956 güne çıkarılarak iş... ...işin geçici kabulünün yapılması ve kesin hakedişlerinin ödenmesi talebini...

...gerek kalmaksızın kesin teminat ve ek kesin teminatların gelir kaydedileceği...

...yerine getirilmemesi halinde teminattan kesinti yapılabileceği düzenlendiğinden...

...alınmayacağı ve yüklenicinin müracaat süresi geçtikten sonra süre uzatımı... ...turizm yasağı nedeniyle verilen süre uzatımı ile ilgili olumsuz bir değerlendirme...

İşin süresi, yer tesliminin yapıldığı... doğal afet , mücbir sebep , süre uzatımı

...İşleri Genel Şartnamesinin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı... ...(2) Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıd...

...kaynaklanmakta olup, davalı yüklenicinin teminat süresince bakım ve onarım yükümlülüğünü... maddesinde, kesin kabul işlemlerinin idarece onaylanacağı...

...şekilde verilen ilave 185 günlük süre uzatımına bağlı olarak işin tesliminde... ...İşleri Genel Şartnamesinin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı...

10 Günlük Süre Uzatımı ile ilgili olarak; Terminal ve ... ...Organize istasyonları için inşaat yapım süresi olan 30 (otuz) gün, İstinat... ...izin formunu onaylamadığı, enerji kesintisi yaparak gereken çalışma koşullarını...

(7) İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı olması, … ...yapıldığı, işe ait sözleşmeye göre işin süresinin, sözleşmenin 9 uncu maddesinin... ...düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk...