...sürede yargılanma hakkının; ihaleye katılımda verilen teminatın... Ancak başvurucu Şirket bu itirazını derece mahkemeleri önünde... ...yapılan ön incelemesinden sonra Komisyona sunulmuştur. ...kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi...

18 vd.) yaptığı ihaleden sonra KİK md. ...yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekili... ...tevkifatı kesilerek dilekçe ekinde itiraz kaydıyla gönderildiğini...

...hariç …-TL’nin sözleşme süresine göre hesaplanacak bedeli... ...imzalanmasına rağmen, sözleşmeden ve ihale kararından tahsil edilmesi... ...tarih ve 10883 sayılı takdir komisyonu kararına istinaden; -Encümen... ...anlaşıldığından, dilekçi itirazlarının kabul edilerek 313...

...belgeleri sunmaları, ayrıca ihale dokümanında öngörülmesi... ...23.05.2024 onay tarihli ihale komisyonu kararından 14 adet...

...imzalandıktan sonra her hangi bir itirazının söz konusu olmadığı... ...dokümanlardaki tüm hususları kabul ederek ihaleye girdiği, basiretli bir...

...idare tarafından geçici kabul komisyonu oluşturulur, b) İş... ...İDDİALARI : Davacı tarafından, ihale konusu işin cezalı çalışma... ...gecikmeli olarak ilerlediği ve işin süresinde bitirilmesi için gerekli...

...Kanunu’na göre 03/08/2018 tarihinde ihale edilerek 4735 sayılı Kamu... ...2021 tarihli dilekçemde yazılı itiraz kaydı ile yasal haklarımız... ...süre uzatımı ile birlikte işin süresinin 956 güne çıkarılarak... ...oluşturulduğu, Geçici Kabul Komisyonu’nun 08/06/2021-10/06...

...yer verilmiş, 37 sayılı Esas Komisyon Raporu'nda ise, &quot... ...nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile temyiz... ...yürürlüğe girdiği tarihten itibaren süresi içinde davalı idareye... ...tamamlama inşaatı işine ait kamu ihale sözleşmesi yapılarak sözleşmenin...

...iade edilmesi nedeniyle ödenen komisyon bedellerinden doğan alacağın... ...durduğunu, davalının alacağa yönelik itirazının iptâli ile takibin... ...imzaladığını, sözleşmeye göre işin süresi 484 gün olmasına ve işin... ...sözleşmenin konusu, 5 maddesinde ihale bedeli, 6.

… 8 aylık işin devamı süresince vekaleten baktığı... Belediyesi tarafından … tarihinde ihale edilen ve …Ltd. ...yine İlamda gerek muayene kabul komisyonu üyesi gerekse ödeme... ...anlaşıldığından, konuya ilişkin sorumluluk itirazları yerinde görülmemiştir...