...olması durumunda fiyat artışlarında ek bedel ödenmesi, fiyat azalmalarında kesinti yapılması... ...yapıldığı, amortisman hesaplamalarının işin süresi dikkate alınmadan yapıldığı, · 

...sahibi tarafından cezai şart kesintisi olarak ödenmeyen iş bedelinin 1.597.594,92 TL’lik... ...reddine karar verilmiş, verilen karar yasal süresi içinde taraf vekilleri tarafından temyiz...

...muarazanın menine ve müvekkilinin iş bitirme süresinin hitamına kadar işine devam etmesinin... ...ödemenin itiraz şerhine rağmen ödeneğin davacıya ödenmesinin zımmi kabul niteliğinde olduğu beyanın...

...tesisatı imalatların iş artışı kapsamında ödenmesi ile işin gecikmeli olarak yapıldığı... ...119+177+60) süre uzatımı ile birlikte işin süresinin 956 güne çıkarılarak iş bitim tarihinin...

...sözleşmenin 18.2 maddesinde bu hakkın, sadece işin süresinde bitirilmesi hâlinde sağlandığını... ...tedarikçiden kesilen cezaları ödemediğini; ödenmesi gereken alacakları için şimdilik...

.-TL tutarındaki ödenmeyen işler bedelinin 01.12.2006 tarihinden... Sözleşmede işin süresi 750 gün olarak belirlenerek iş bitim...

...edilip/onaylanması nedeniyle, fazla fiyat farkı ödenmesi sonucu meydana gelen ... ...dikkate alınmayacağı ve yüklenicinin müracaat süresi geçtikten sonra süre uzatımı talebinde...

...yapıldığı, işe ait sözleşmeye göre işin süresinin 500 (beşyüz) gün, sözleşmenin 9... “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı...

...dayalı süre uzatımı verilmesi, geçici hakedişin ödenmesi ve geçici kabulün yapılması konulaında...  “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde; “…