...bölünmeksizin uygulama ayı rayiç ve şartlarına göre belirlenmesi ve bunun üzerinden fiyat farkı... ...maddesinde fiyat farkı ödenmeyeceği belirtilmiştir.

...sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 01/03/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü... TL ) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.” 6.2.

...sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 25/08/2021 tarihinde anahtar teslim götürü... … (rakam ve yazıyla) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.” hükmü yer almaktadır.

...delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının tüm temyiz itirazlarının... ...00 TL'nın davalıdan tahsilini talep etmiş, yargılama sırasında talebini ıslah ederek...

...kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir. Ancak bu yanlışlık dosya kapsamına göre sonuca etkili görülmemiştir. ...verilmiş olup, davacı taraf da buna güvenerek iş programını düzenlediğine göre bundan sonra...

ile akdedilen sözleşmeye göre yüklenici firma tarafından devamlı suretle... ...belirtilen süre ve teknik şartlar içerisinde iş programına uygun olarak yerine getirilmemiş... maddesi ile “Pazar Yeri Yapım İşi” ne ilişkin olarak Yüklenici ...

...sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 10/01/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü... ...süre uzatımı verildiği, buna göre revize iş programının düzenlendiği, uzatılan sürede... ...tabi tutulmuş olup, anlaşmazlık konusuna ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri...

...teknik personel bildiriminde gecikme ve şantiyede görevli teknik personelin iş başında bulundurulmamasından... ...ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır... İstenilen belgeler 11.01.2017 tarih ve 374396 sayılı yazısı ekinde gönderilmiştir.

işin kontrollüğünü yürüten 82. ...idare tarafından 4734 Kamu İhale Kanunu’na göre 17.10.2014 tarihinde ihale edilerek, 4735... rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.  ...veya hazırlatılması esas olup, bunlar, iş programına göre gerekli oldukları zamanlarda...