...sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 27/03/2019 tarihinde anahtar teslim götürü... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...işte yaşanan gecikmelerin yüklenicinin iş programının gerisinde kalmasından kaynaklandığı...

...sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 15/09/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü... Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; ödenek tespit olunmuştur. İşe ait sözleşmenin; “İş programı” başlıklı 12 nci maddesinde; “12.1.

idareden kaynaklanan sebepler , proje değişikliği , süre uzatımı Bu hükme göre; İdarenin, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği...

039;in elektrik işleri iş programına göre şantiyede bulundukları dilekçe... Bu doğrultuda, 5018 sayılı Kanuna göre mali sorumluluğun oluşabilmesi için; - - Mevzuata aykırı karar, işlem ve eylemle zarar arasında bir illiyet olmalıdır.

...endekseler belli olmadan önceki ayın endekslerine göre hesaplanan fiyat farkı hesabının düzetilip... İş programı ve ödenek dilimi” başlıklı 7 nci maddesinde; “( ...tabi tutulmuş olup, anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş, talep ve değerlendirmeleri...

.'in iş deneyim belgesinde deneyime konu işin ... ...tesisi kurulumu işinin şantiye şefi görev unvanı ile düzenlenmiş olması, Yapım... iş ortaklığı, ..

Eksik işler yönünden BK’nın 359 ve 362. Dava sözleşme ve teslim tarihine göre uygulanması gereken 818 sayılı mülgâ...

...sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 19/08/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü... ...oranını aştığından, ilgili mevzuat gereği işin tasfiye edilmesine dair Kurulumuz görüşü...

...nin davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiş, yargılama sırasında talebini ıslah ederek... ...talebinin reddi ile alınan bilirkişi raporuna göre ihale kapsamı dışında kalan imalâtlar...