...ihtarlı süre sonunda yüklenicinin eksik imalatı yaparak geçici kabule hazır hale getirmediğinin tespit edilmesi üzerine... ...yapımına ara verildiği, davacı şirketin ihale konusu işi geçici kabule hazır hale getirmek için 1 Nisan 2011 tarihinden itibaren...

...kısıtladığı tekliflerinin değerlendirmeye alınması ve geçici teminatın iade edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir... ...tutanak dayanak gösterilerek düzenlenen 30.11.2022 tarihli kısmi kabul teklif belgesinde ise “.. ...adet tur için Yükleniciye cezai müeyyide uygulamak suretiyle kabule hazır olduğu tespit edilmiştir.

Yüksek Fen Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur….”, geçici fiyat tespiti , Yeni birim fiyat , yeni fiyat tespiti , yigş 22 , yüksek fen kurulu

fiyat farkı , geçici hakediş , ödenek aktarımı , revize iş programı , süre uzatımı ...ile yapılan kısmi iş teslimini (21/10/2021) müteakip ikinci kısmi iş tesliminin 02/12/2021 tarihinde yapıldığı, Görülmektedir...

...bildirim kutusuna ulaştığı tarihin, bildirim tarihi olarak kabul edileceği düzenlemesi karşısında davacının iddiasının... ...kararı alınmadan teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatın gelir kaydedilmesine karar verildiği, sunulması...

ve İlçeleri için belirtilen 1 Ocak 15 Mart tarihleri arasında çalışılmayacağı kabul edilerek...” ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. 1) İşin, sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda, gecikilen...

kabul ile ilgili inceleme yazısı yazmıştır. - Geçici kabul eksiklikleri için yükleniciye 30 gün süre verilmiştir. ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

maddesinde, İşin veya kısmi kabul öngörülen hâllerde iş kısımlarının, sözleşmede belirlenen bitim tarihinde veya süre uzatımı verilmiş ise süre uzatımına göre belirlenen tarihte tamamlanıp geçici kabule hazır hâle getirilmemesi durumunda, gecikilen her gün için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır.