Yüklenicinin görüş ve talebi; İdaresince yapı ruhsatının alımında yaşanan gecikmeden dolayı 144 gün ilave süre verildiği, verilen 144 günlük süreye havanın fen...

...personeli iş başında bulundurmadığı takdirde; Mimar veya Mühendisin her biri için günlük gecikme cezasının 1/4 YTL/Gün ceza müteakiben düzenlenecek ilk hak edişten kesilir.” denilmektedir...

...salgını için süre uzatımı verilmesi talebinin uygun bulunmadığı, ancak sözleşmenin Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar ve Sözleşmenin Feshi başlıklı 25 inci maddesinde...

...mevzuatına uygun bir şekilde yerine getirilmemesi nedeniyle kamu idaresine faiz, tazminat, gecikme zammı, para cezası gibi ek malî külfet getirilmesi, ..

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, kısmi teklife açık olarak gerçekleştirilen başvuruya konu ihalenin 1, 2 ve 3’üncü...

...4735 sayılı Kanun'un 20/a bendi gereğince ihale dökümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az 20 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen...

...maddesinin dokuzuncu fıkrasında da “Doğal afet, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı ve gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek...

...belirtildiği, ayrıca davalı idarenin söz konusu yazısının konu kısmında da sadece “gecikme cezası” ifadelerine yer verildiği, dolayısıyla sözleşmenin feshedileceği şeklinde...

Onarım ve Güçlendirme İşi”nde, inşaat ruhsatında gecikme, ..

Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.