maddesinde, Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek hâller aşağıda belirtilmiştir: a) Doğal afetler. ...işlem niteliği taşımadığı anlaşıldığından davanın bu kısmının esasının incelenme olanağı bulunmadığı sonucuna... ...sözleşme kapsamında 27/04/2016 tarihinde yapılan Yer Teslim Tutanağı'na göre işin bitirilmesi gereken tarihin 17...

...halinde ise bu fiyata %80 zam uygulanması gerekirken özel fiyat tutanağı düzenlenerek kazı bedelinin özel fiyatlardan ödenmesi... Müteahhit itirazlarını bu şekilde bildirmediği takdirde hak edişi olduğu gibi kabul etmiş sayılır. Yanlar arasındaki uyuşmazlık konularının önemli bir kısmını sözleşme eki Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin...

...binalar yıkıldığında 02/08/2021 tarihli “İşe başlama tutanağı” düzenlendiği, sözleşmesine göre 420 günlük... ...itibaren 420 (DörtYüzYirmi) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. ...geciktirmesi halinde, sözleşmede tespit edilen iş süresi, işin bir kısmı veya tamamı için gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır...

., 13.02.2019 tarihli Kurulda duruşmaya katılma talebi kabul edilen ahiz ... ...yapıldığını, bu idare tarafından düzenlenen yer teslim tutanağında işin yer tesliminin sözleşmeye göre 10.09.2012... ...programında öngörülen ödeneklerin tam olarak kullanılamadığı ve kısmı olarak kullanıldığından turizm sezonuna tekabül eden...

...bütünlük gerektiren zincirleme işler olduğu, küçük bir kısmın kamulaştırılarak yükleniciye teslim edilmesi halinde... ...derece mahkemesince davanın ıslah edilen miktar üzerinden kabulüne dair verilen karara karşı taraflarca istinaf kanun... ...cevabında; yüklenicinin 11.04.2012 tarihinde işyeri teslim tutanağı ile işe başladığını, yüklenicinin yaptığı...

...bütünlük gerektiren zincirleme işler olduğu, küçük bir kısmın kamulaştırılarak yükleniciye teslim edilmesi halinde... ...derece mahkemesince davanın ıslah edilen miktar üzerinden kabulüne dair verilen karara karşı taraflarca istinaf kanun... ...cevabında; yüklenicinin 11.04.2012 tarihinde işyeri teslim tutanağı ile işe başladığını, yüklenicinin yaptığı...

...fiyatını oluşturan girdi kalemlerinin tamamından değil bir kısmının yapımından vazgeçilmesi halinde de yükleniciye... ...tespitinde yüklenici ile uyuşulamaz ise, taraflarca anlaşmazlık tutanağı düzenlenir ve anlaşmazlık idare tarafından on... Bayındırlık Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur.

İş programında öngörülen miktardan fazla ihzar edilmiş malzemelerin fazla kısmına ihzarat bedeli ödenmez. ...edilen malzeme için ihzaratın yapıldığı ay, uygulama ayı kabul edilerek fiyat farkı hesaplanır.” Hükümleri yer almakta... ...oluşturulduğu, YF-SUL-190/1 poz nolu iş kaleminin yeni birim fiyat tutanağının düzenlenmesinde esas alınan yeni birim fiyat...

...teklif açıklamasında, önemli teklif bileşenlerinin bir kısmı için bedel öngörülmediği, isteklinin kendi malı... ...maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. ...fiyatların % 90’ının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmez.

...tespitinde yüklenici ile uyuşulamaz ise, taraflarca anlaşmazlık tutanağı düzenlenir ve anlaşmazlık idare tarafından on... Bayındırlık Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur. Bu durumda ilamda kamu zararı olarak belirtilen … TL’nin … TL’lik kısmı mevzuata uygun bulunmakta, …